1.4. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресам: г. Пермь, Орджоникидзевский район ул. Газонная,1 (корпус тел. 8 982 47 86 336 2) Кладовщик Гаврелюк Елена Александровна ул. Газонная,1 284-27-88 3) Кладовщик Чунарева Марина Анатольевна ул

3
к Извещению о проведении запроса котировок
№ от « » 2013 года

Договор № ___

г. Пермь “ _____ ” _____________ 2013 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 378» г. Перми, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующего Бояршиновой Светланы Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _________________________________, действующего на основании ________________ , с другой стороны, именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается в соответствии с приказом Заказчика № 163 от 22.08.2013 путем проведения запроса котировок на поставку продуктов питания для МАДОУ «ЦРР - детский сад №378» г. Перми (протокол заседания котировочной комиссии от «____» _____________________ 2013 г. № _____ ).
1.2. По настоящему договору Поставщик обязуется осуществить поставку овощей и фруктов (далее – Товар) по заданию Заказчика согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
1.3. Спецификация на Товар (Приложение № 1 к настоящему Договору) в которой отражены наименование, количественные и качественные характеристики товара, периодичность поставки является неотъемлемой частью данного Договора.
1.4. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика по адресам: г. Пермь, Орджоникидзевский район
ул. Газонная,1 (корпус №1),
ул.А.Веденеева,13 а (корпус №2),

2. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

2.1. Поставка Товара осуществляются Поставщиком; в день определенный Заказчиком по графику, определенными партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявке Заказчика. Заявка подается Заказчиком по тел._____________________________________________
2.2. Приемка и оплата Товара, поставленного Поставщиком, осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Цена настоящего Договора устанавливается в рублях и составляет ___________ рублей_____ коп. (_____________________________________________________________); включает в себя цену Товара, расходы Поставщика на доставку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока поставки.
3.2. Цена на Товары, определенные в Приложении № 1, остаются фиксированными в течение всего срока действия Договора.
3.3. Оплата за поставленные Товары производится по факту поставки по безналичному расчету в течение 20 банковских дней после поставки товара на основании счета, товарной накладной и счета-фактуры, подписанных в установленном порядке, поэтапно, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.


4. КАЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Поставщик гарантирует, что остаточный срок годности на момент поставки Товара составляет не менее 70 %.
4.2. Поставщик с каждой единицей Товара направляет Заказчику оригиналы следующих документов:
- качественное удостоверение (для отечественной продукции), где отражены номер и дата выдачи удостоверения; наименование и адрес изготовителя, наименование продукции, показатели качества (сорт, категория, жирность), дата изготовления (дата фасовки), температурные условия хранения для скоропортящейся продукции, срок годности, наименование нормативной (технической документации, по которой выпускается продукция (ГОСТ, ТУ, СаН ПиН);
- сертификат или декларацию соответствия;
- товарно-транспортную накладную,
- соответствующие товарно-распорядительные документы.
4.3. Товар отгружается в стандартной упаковке, которая должна обеспечивать его полную сохранность при транспортировке и содержать данные о продукции (дата фасовки, срок реализации и др.).
4.4. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам Товара фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований их устранения Поставщиком за свой счет.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Поставщик принимает на себя следующие обязательства:
5.1.1. Поставляет Товар в соответствии с условиями настоящего Договора;
5.1.2. Гарантирует, что Товар безопасен для жизни и здоровья людей и полностью соответствует стандартам качества, требованиям ГОСТ, техническим условиям, установленным для данного вида товаров на территории Российской Федерации, путем предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных документов (сертификатов соответствия ГОСТ, санитарно-эпидемиологических заключений, за исключением продукции, не подлежащей обязательной сертификации согласно действующему законодательству РФ);
5.1.3. Обеспечивает во время доставки Товара соблюдение правил техники безопасности, охрану окружающей среды, а также соблюдение требований, предъявляемых к транспорту, который перевозит продукты питания.
5.1.4. Принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с поставкой Товара по настоящему Договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;
5.1.5.Уведомляет письменно Заказчика об изменении банковских реквизитов, юридического адреса и т.п., влияющих на надлежащее исполнение Договора сторонами;
5.1.6. При выявлении недопоставки Товара (либо поставки некачественного товара) за свой счет восполняет недопоставленное количество Товара (либо заменяет его) в течение 24 часов с момента обнаружения недопоставки (поставки некачественного товара) или с согласия Заказчика при поставке следующей партии в пределах срока действия Договора.
5.2. Поставщик имеет право:
5.2.1. Организовать в случае несогласия с претензиями Заказчика комиссионный выход и обследование Товара с привлечением представителя (лей) Заказчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для осуществления контроля над ходом исполнения Договора и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченных представителей:
1) Калькулятор Ананина Ольга Анатольевна тел. 8 982 47 86 336
2) Кладовщик Гаврелюк Елена Александровна ул. Газонная,1 284-27-88
3) Кладовщик Чунарева Марина Анатольевна ул. Веденеева,13а 8 982 47 86 336
6.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
6.2.1.Принимает и оплачивает Товар в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;
6.2.2. Своевременно направляет Поставщику Заказ на поставку товара;
6.2.3.Осуществляет своевременную проверку при приемке Товара по количеству, качеству и ассортименту, составляет и подписывает соответствующие документы, предусмотренные настоящим Договором, либо направляет мотивированный отказ;
6.2.4. Уведомляет Поставщика об отказе в приеме Товара, срок годности или срок поставки которого просрочен по вине Поставщика или не указанного в заказе;
6.2.5. Обеспечивает беспрепятственный доступ Поставщика к месту разгрузки Товара.
6.3. Заказчик имеет право:
6.3.1. Самостоятельно определять периодичность поставок, а также количество и ассортимент приобретаемых Товаров;
6.3.2.В одностороннем порядке полностью или частично отказаться:
от Товара, не соответствующего по качеству требованиям, установленным настоящим договором.
от Товара или партии Товара, поставленного по настоящему Договору, при условии отсутствия предварительного соглашения с заказчиком о сроках и дате предполагаемой поставки.
от Товара, поставленного в большем количестве, чем это было согласовано Сторонами в заявке.
6.3.3.Формулировать претензии к Поставщику по качественным и количественным характеристикам, а также ассортименту Товара и срокам его поставки с целью надлежащего исполнения настоящего Договора.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Поставщик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате поставки некачественного Товара по настоящему договору (в том числе, если недостатки выявлены после завершения Договора), иных нарушений условий настоящего Договора, требований действующего законодательства и технической документации (СанПиН, ГОСТ, рекомендации).
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договора срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

8. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: один – для Заказчика, один – для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Договору.
8.3 Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон либо в одностороннем порядке за ненадлежащее выполнение своих обязательств предусмотренным в договоре и гражданским законодательством.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.
8.5 Срок исполнения договора на 4 квартал с 01. октября 2013 года по 31 декабря 2013 года.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируется законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.
В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).
10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка -детский сад № 378» г. Перми
614038 г. Пермь, ул. Газонная,1
тел/факс: (342) 275-09-92
E-mail: [email protected]
ОГРН 1025901508940
ИНН/КПП 5907013970/590701001
р/сч 40703810800106500500
ЗАО АКИБ «Почтобанк»
БИК 045773705

ПОДРЯДЧИК:



От Заказчика:
___________ /Бояршинова С.Л/

М.П.
От Подрядчика:
________________________/ /

М.П.




Приложение № 1
к Договору
№ ________ от «____» ___________ 2013г.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку овощей и фруктов на 4 квартал 2013 года
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 378» г. Перми
С 01 октября 2013 по 31 декабря 2013 года


№ п/п
Наименование
Характеристики
Тара
Ед. изм.
Объем
(кг)
Цена с учетом НДС
Стоимость
руб
График поставки

1.
Картофель
ГОСТ Р 51808-2001
Сетка 30 кг
кг.
5400,0


По заявке 2-3 раза в неделю с 8-00 до 13-00


2.

Капуста свежая белокочанная средней и поздней спелости
ГОСТ Р 51809-2001 ГОСТ 1724-85
Сетка 30 кг
кг.
2500,0




3.
Свекла столовая
ГОСТ Р 51811-2011 ГОСТ 1722-85
Сетка 30 кг
кг.
900,0




4
Морковь столовая
ГОСТ Р 51782-2001 ГОСТ 1721-85
Сетка 30 кг
кг.
3060,0




5
Лук репчатый
ГОСТ Р 51783-2001 ГОСТ 1723-86

Сетка 30 кг
кг.
620,0




6
Чеснок
ГОСТ 27569-87 ГОСТ 7977-87


кг.
5,0




7
Груши
ГОСТ 21713-76
коробка
кг.
520,0




8
Лимоны
ГОСТ 4429-82

кг.
70,0


По заявке 2-3 раза в неделю с 8-00 до 13-00

9
Яблоки
ГОСТ Р 50528-93
коробка
кг.
1482,0




10
Сушёные яблоки
ГОСТ 28502-90

кг.
44,0




11
Смесь сушеных фруктов (компотная смесь)
ГОСТ 28502-90 ГОСТ 28501-90
Мешок 10 кг
кг.
175,0




12
Бананы
ГОСТ Р 51603-2000
коробка
кг
1032,0


По заявке 2-3 раза в неделю с 8-00 до 13-00

13
Изюм
ГОСТ 6882-88

кг
40,0




14
Укроп свежий
ГОСТ 16732-71

кг
7,0




15
Петрушка
ГОСТ 16732-71

кг
21,0




16
Апельсины
ГОСТ 4427-82

кг
1032,0





Итого: _____________________________ (сумма указывается с НДС прописью и цифрами).
От Заказчика От Поставщика
__________/С.Л. Бояршинова / __________/__________/
«___» ___________ 2013 г. «____» __________ 2013г.








13PAGE 15


13PAGE 14615





Приложенные файлы

  • doc 85823029
    Размер файла: 81 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий