И ГАРАЖА ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ МАШИН спБ гу «жА КРАСНОСЕЛЬСКОГО района оборудования, инструментов и.т.п., их хранение транспортировку, а также утилизацию

Утверждаю:
Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга»
В.И.Терешкин
___.___ 2010 г.

















проект государственного контракта

для проведения аукциона в электронной форме
на право заключения
государственного контракта Санкт-Петербурга
НА выполнение РАБОТ по ремонту СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ГАРАЖА ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ МАШИН спБ гу «жА КРАСНОСЕЛЬСКОГО района Санкт-Петербурга» В 2010 ГОДУ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




















Государственный контракт

Санкт - Петербург «__»______________ 2010 г.

Санкт-Петербургское государственное учреждение «Жилищное агентство Красносельского района Санкт – Петербурга» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Терешкина В.И., действующего на основании Устава и ________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________________________, действующего на основании _______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту служебных помещений и гаража для служебных машин СПб ГУ "ЖА Красносельского района СПб"
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2 Объем работ определяется локальными сметами Заказчика (приложение № 1).
1.3. Основанием для заключения Контракта является протокол № ________________ от ___.___.2010 года государственной комиссии Санкт-Петербургского государственного учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга» по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга.
1.4. Осамостоятельно в соответствии с п.4 ст.29 ФЗ №94-ФЗ от 21.07.2005г.)беспечением исполнения настоящего Контракта является: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, № документа, дата)

Размер обеспечения: ___________ руб.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить доступ Подрядчика для выполнения работ;
2.1.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы после подписания акта выполненных работ.
2.1.3. Предоставить Подрядчику объекты, указанные в пункте 1.1. настоящего Контракта, с момента подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.
2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1. В счёт стоимости настоящего Контракта, выполняет за свой риск, своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами) работы, указанные в п. 1.1. и 1.2. контракта в соответствии с локальными сметами Заказчика (приложение №1).
2.2.2. В случае привлечения, после согласования с Заказчиком, к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика и несёт перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством.
2.2.3. Несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных локальной сметой Заказчика и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объёма ремонта.
Гарантирует обеспечение сдачи объекта в эксплуатацию в установленные Контрактом сроки.
Поставляет на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их приёмку, разгрузку и складирование.
2.2.6. Гарантирует их качество, наличие сертификатов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, и по требованию Заказчика предоставляет ему все эти документы.
2.2.7. Информирует Заказчика о заключении Контрактов подряда с субподрядчиками по мере их заключения, сообщает предмет Контракта, наименование и адрес субподрядчика.
2.2.8. Выполняет своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту.
2.2.9. Обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ.
2.2.10. Обязуется содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их уборку.
2.2.11. До приёмки в полном объеме работ Заказчиком, Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения, материалов и результата работ, обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приёмки Заказчиком работы.
2.2.12. Безвозмездно осуществляет цветную фотосъемку объектов до, и после выполнения работ с представлением Заказчику экземпляров каждого фотоснимка.
2.2.13. Принимает от Заказчика по акту объекты для выполнения работ по настоящему Контракту.
2.2.14. Передает Заказчику объекты по акту выполненных работ.

Производство работ

3.1. Заказчик и Подрядчик назначают своих ответственных представителей. Ответственный представитель Заказчика, осуществляющий технический надзор, с представителем Подрядчика оформляет акты приемки выполненных работ, осуществляет технический контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования сметной документации, в том числе материалов, получаемых от разборки старых конструкций и демонтажа оборудования.
Ответственный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
Ответственным представителем Заказчика является ___________________________ тел: ___________________.
3.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значения во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в 3-х (трехдневный) срок принять меры к устранению недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале. Недостатки устраняются силами и за счет Подрядчика.
3.3. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.
3.4. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Оплату коммунальных услуг Подрядчик должен производить в соответствии с собственной потребностью и по действующим городским тарифам.
3.5. Заказчик совместно с эксплуатирующей организацией должен обеспечить беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям и конструктивным элементам зданий на время производства работ.
3.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приёмки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
3.7. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в кратчайший (технически возможный) согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

4. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

4.1. Работы, являющиеся предметом Контракта, выполняются в соответствии со сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью Контракта (приложение № 1).

5. Требования к качеству и безопасности работ.

5.1. Качество и безопасность работ, являющихся предметом Контракта, должны соответствовать следующим требованиям Российской Федерации или установлены следующими актами законодательства Российской Федерации:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ («Российская газета», № 23 от 06.02.1996; № 24 от 07.02.1996; № 27 от 10.02.1996);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская газета» № 290, 30.12.2004);
- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" («Российская газета», N 3, 05.01.1995);
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» («Российская газета», N 64-65, 06.04.1999);
- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
5.2. Требования должны соблюдаться при использовании материалов, оборудования, инструментов и.т.п., их хранение транспортировку, а также утилизацию строительного мусора.
5.3. В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

6. Требования к техническим характеристикам работ.

6.1. Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ:
СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России- М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;
СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003.
СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП,1996 год.Дата редакции:11.07.1996,
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, ГУП ЦПП 1995 год. Дата редакции: 13.12.1985;
СНиП 3. 04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Опубликован: официальное издание, Госстрой СССР-М, ЦИТП, 1988 год. Дата редакции: 04.12.1987;
6.2. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации заказчика на строительную продукцию или в техническом задании.
6.3. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 дня о времени освидетельствования скрытых работ:
Представить Заказчику исполнительную схему, согласно выполненных объемов работ.
Не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами.




7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)

7.1. Приёмка заверенного ремонтом объект осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии:
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» Госстрой России постановление от 02.09.1985 № 140
- ВСН 42-85 (р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов». Госгражданстрой Приказ от 07.05.1985 № 135.
7.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о завершении работ за 5 дней (пять) дней до готовности к их сдаче. Заказчик при получении уведомления организует и осуществляет приёмку результата работ.
7.3.
· Результат работ считается принятым со дня подписания сторонами акта выполненных работ.
7.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Контрактом подряда, которые остались не выполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта выполненных работ. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.
7.5. Заказчик вправе отказаться от приёмки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования и нормальной эксплуатации объекта и не могут быть устранены Подрядчиком.
7.6. После передачи результата работ Заказчику, Подрядчик освобождается от ответственности за его сохранность.

8. Срок действия Контракта и сроки выполнения работ

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года.
8.2. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: с момента подписания Сторонами акта передачи объекта для выполнения работ. Заказчик должен передать объект для выполнения работ, а Подрядчик его принять по акту в течение 3 рабочих дней после заключения контракта.
8.3. Окончание работ 30.09.2010 года.
8.4. Сроки, установленные настоящим Контрактом, могут быть изменены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения в следующих случаях:
8.4.1. Изменение Заказчиком в сторону увеличения срока передачи Подрядчику объекта для выполнения работ. В этом случае срок увеличивается на срок равный периоду времени от момента, когда обязательство Заказчика по передаче объекта должно было быть исполнено до момента фактической передачи.
8.4.2. Наступление обстоятельств непреодолимой силы. В этом случае сроки продлеваются на срок действия таких обстоятельств.
8.4.3. Существенное изменение обстоятельств. В этом случае сроки изменяются на срок, согласованный Сторонами.

9. Гарантии качества

9.1. Подрядчик гарантирует:
Соблюдение при выполнении ремонта указанных в смете, технической документации и СНиП показателей, качество выполнения работ, устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, за свой счёт в сроки, указанные Заказчиком.
9.2. В случае если качество выполненных по настоящему Контракту работ не соответствует смете, требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостаткам, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения цены контракта.
9.3. Гарантийный срок на результаты работ – 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
9.4. Течение гарантийного срока прерывается на всё время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
9.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, Заказчик должен заявить об этом Подрядчику с указанием сроков их устранения.
9.6. Подрядчик устраняет недостатки за свой счет, если не докажет в судебном порядке вины Заказчика.

10. Цена Контракта и порядок финансирования
10.1. Цена Контракта рассчитана на основании сметной документации Заказчика, с учетом коэффициента снижения, составляющего ____________________ и рассчитанного как отношение цены предложения участника к начальной (максимальной) цене Контракта, указанной Заказчиком в приложении №1. Цена Контракта составляет ________ руб. _коп. (_______________________________________________________________________), в т.ч. НДС (__)-_руб. __коп.(__________________________________ ___ __________________).
10.2. Цена Контракта остается твердой на протяжении срока действия Контракта.
10.3. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании счета, счета-фактуры, акта выполненных работ КС-2 и КС-3, подписанных Подрядчиком и Заказчиком по мере поступления целевых бюджетных средств. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта сдачи-приемки технической документации. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах годового лимита финансирования работ, установленных Законом «О бюджете г. Санкт – Петербурга на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов». Авансирование не предусмотрено.
10.4. Стоимость фактически выполненных работ по Контракту определяется на основании текущей стоимости строительно-монтажных работ и стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам.
Определение текущей стоимости строительно-монтажных работ следует осуществлять в уровне цен, приходящемся на месяц подписания сторонами по государственному Контракту акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), на основании индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли на соответствующий месяц, и сведений Санкт-Петербургского государственного учреждения «Центр мониторинга и экспертизы цен» о текущей стоимости строительных ресурсов, сложившихся на данный период.
В качестве стоимости иных затрат, не относящихся к строительно-монтажным работам, следует принимать фактическую стоимость данных затрат по документально подтвержденным сведениям исполнителя по государственному Контракту, но не выше стоимости, принятой в сметах государственного Контракта.
11. Ответственность сторон
11.1. При невыполнении или ненадлежащим выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах:
- за нарушение сроков начала работ по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;
- при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или в нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком;
- за задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ, определенных двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день прострочки.
При задержке предоставления Подрядчиком акта выполненных работ (КС-2), невыполнении согласованного объема работ или предоставлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату выполненных Подрядчиком работ до устранения Подрядчиком допущенных нарушений.
11.2. В случае однократного нарушения Подрядчиком его обязанностей установленных п.2.2.8, п.2.2.9., п.2.2.10, п.2.2.11 Контракта, Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика и составляет акт выявленных нарушений, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи в - одностороннем порядке.
В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 0,3% (трех десятых процента) от цены Контракта.
При повторном нарушении Подрядчиком указанных требований Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 0,5% (пять десятых процента) от цены Контракта.
11.3. За нарушение срока окончания работ Подрядчик выплачивает Заказчику в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 5% от цены Контракта.
11.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензий Заказчика перечислением денежных средств на текущий счет по исполнению бюджета Санкт – Петербурга открытый Комитетом финансов Санкт – Петербурга.
11.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.
11.6. Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
11.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени (неустойки, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
11.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если #G0надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, имевшие место после заключения Контракта.
12. Особые условия.
12.1. Стороны в течение 5 дней обязуются уведомлять друг друга об изменениях местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, банковских реквизитов.
12.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке без обращения в суд по своей инициативе отказаться от исполнения Контракта в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ, направив уведомление Подрядчику за 10 дней до даты расторжения Контракта в следующих случаях:
12.2.1. Задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
12.2.2. Задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на 15 дней;
12.2.3. Нарушений Подрядчиком условий Контракта, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных приложением №1 и СНиП, а так же в случае, когда нарушения (дефекты) в работе не были устранены Подрядчиком в установленные сроки или являются существенными неустранимыми.
12.2.4. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.
12.3. Подрядчик вправе потребовать через суд расторжения Контракта в следующих случаях:
12.3.1. Остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 1 месяц.
12.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области.
12.5. Контракт заключен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
12.6. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

13. Приложения

13.1 Приложение № 1 – Локальные сметы Заказчика.
Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.


14. Реквизиты и подписи Сторон


Заказчик: Санкт – Петербургское государственное учреждение «Жилищное агентство Красносельского района Санкт – Петербурга», г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов 131, индекс 198329, тел./факс (812) 736 68 44, ИНН 7807025800, КПП 780701001, Комитет финансов: (Красносельское РЖА л/с 0559001 ) ГРКЦ ГУ Банк России по г.С-Петербургу г. Санкт-Петербург, р/сч 40603810100003000001 БИК 044030001, ОКАТО 40279563000

Подрядчик: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



От Заказчика
От Подрядчика

Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга»

_________________В.И. Терешкин
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



































Приложение №1
к государственному контракту
от ___.___.2010 г. №_______


От Заказчика
От Подрядчика

Директор Санкт-Петербургского государственного учреждения «Жилищное агентство Красносельского района Санкт-Петербурга»

_________________В.И. Терешкин
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________








Локальные сметы Заказчика










13PAGE 15


13PAGE 141015





Приложенные файлы

  • doc 85577725
    Размер файла: 110 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий