60 Кабель-канал (короб) Электропласт 20×16 мм м 31.

Утверждаю:

Директор МУП «ЕРКЦ»
______________/И.В. Литовченко/
(подпись) (расшифровка)

М. П.










ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на выполнение работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50




































2016 г.
г. Комсомольск-на-Амуре ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.
Способ закупки
Открытый запрос предложений

2.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Заказчика
МУП «Единый расчётно-кассовый центр города
Комсомольска-на-Амуре»
Почтовый адрес: МУП «ЕРКЦ»
пр. Ленина,44/2,
г. Комсомольск-на-Амуре, 681013
Телефон: 53-39-36
Факс: 8 (4217) 53-60-00
Адрес электронной почты: [email protected]

3.
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50

4.
Место поставки Продукции (место поставки товара, место выполнения работ или место оказания услуг)
Выполнение работ производится по адресу 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копылова, 50

5.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо единицы Продукции
439 000 руб.

6.
Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений
указаны в документации о проведении запроса предложений

7.
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации о проведении запроса предложений
оплата не предусмотрена

8.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

8.1
Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок, поданных на участие в запросе предложений
Место: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 44/2, МУП «ЕРКЦ», кабинет 7
Дата: «28» октября 2016 г.
Время: в 10 час. 00 мин.

9.
Срок отказа от проведения запроса предложений
Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса предложений на любом этапе его проведения

1. Общие сведения
Настоящая документация определяет порядок проведения открытого запроса предложений (далее по тексту: запрос предложений), требования к содержанию и форме заявки на участие в запросе предложений и оформлению документов, необходимых для участия в запросе предложений.
Настоящая документация о проведении запроса предложений (далее – документация) разработана в соответствии с Федеральным законом РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту: Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке, размещенным на официальном сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. и утвержденным Заказчиком, указанным в извещении о проведении настоящего запроса предложений.
Документация доступна для ознакомления на официальных сайтах www. zakupki.gov.ru и www.kmscity.ru.
Запрос предложений проводится в целях поставки Продукции (поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг) для нужд Заказчика, указанного в извещении о проведении настоящего запроса предложений.
По итогам проведения запроса предложений заключается договор, проект которого прикладывается к настоящей документации.
2. Порядок предоставления документации и разъяснений положений документации
2.1. Настоящий раздел документации определяет:
а) срок, место и порядок предоставления документации
б) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации.
2.2. Со дня размещения на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] документации Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме на адрес электронной почты Заказчика, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу настоящую документацию одним из следующих способов:
а) передать настоящую документацию в письменной форме на бумажных носителях лично заинтересованному лицу или его представителю, после внесения таким лицом платы за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком. Передача документации осуществляется по адресу Заказчика, указанному в извещении о проведении настоящего запроса предложений;
б) направить настоящую документацию в электронной форме на адрес электронной почты заинтересованного лица (при наличии такого адреса в заявлении);
в) направить настоящую документацию в письменной форме на бумажных носителях простым почтовым отправлением на почтовый адрес заинтересованного лица (в случае указания такого адреса в заявлении), после внесения таким лицом платы за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком.
2.3. Предоставление документации до ее размещения на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] не допускается.
2.4. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме или в электронной форме Заказчику запрос о разъяснении положений настоящей документации. Заказчик обязан разместить на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ответ на запрос не позднее, чем за три дня до дня окончания приема заявок на участие в запросе предложений, в случае если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
2.5. Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки разместить на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] разъяснения положений настоящей документации, при этом такие разъяснения не должны менять её суть.
3. Требования к участникам закупки
3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
3.2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], или ее нотариально заверенной копией.
3.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком в настоящем разделе документации, применяются в равной степени ко всем участникам закупки.
3.4. При проведении настоящего запроса предложений устанавливаются следующие требования к участникам закупки:
участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;
в отношении участника закупки - юридического лица не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства,
деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;
у участника закупки не должно быть задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупок по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
6) участник закупки должен обладать исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты в соответствии с требованиями Технического задания настоящей документации;
7) участник закупки должен обладать необходимыми для исполнения обязательств по договору: финансовыми ресурсами, трудовыми ресурсами, опытом работы, машинами, механизмами, оборудованием (если перечень таких финансовых ресурсов, трудовых ресурсов, опыта работы, машин, механизмов, оборудования, а также требования к таким финансовым ресурсам, трудовым ресурсам, опыту работы, машинам, механизмам, оборудованию установлены в Информационной карте настоящей документации).
3.5. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в пункте 3.4 настоящего раздела документации, подтверждается участниками закупки путем предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке: необходимых документов, письма о соответствии установленным п.3.4. требованиям, оформленного на фирменном бланке участника закупки, подписанного руководителем и заверенного гербовой печатью.
3.6. В случае установления Правительством Российской Федерации приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства, указанным участникам закупки предоставляются преимущества при проведении процедур настоящего запроса предложений. Порядок предоставления таких преимуществ участникам закупки устанавливается в Информационной карте настоящей документации.
3.7. Участник закупки отстраняется от участия в настоящем запросе предложений, в любой момент до заключения договора, в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.
До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки устранить недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по истечении установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение от участия в настоящем запросе предложений не допускается.
3.8. Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящей документацией, применяются также к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг.
В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник закупки в составе своей заявки на участие в запросе предложений должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки.
4. Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом настоящего запроса предложений
Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом запроса предложений, содержатся в Техническом задании настоящей документации. Участники закупки должны осуществлять поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в полном соответствии с указанными в Техническом задании требованиями.
5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в запросе предложений.
5.1. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в настоящем запросе предложений (далее – заявка) или лоте настоящего запроса предложений, если деление на лоты предусмотрено настоящей документацией.
5.2. В случае если настоящей документацией предусмотрено несколько лотов, и участник закупки желает принять участие в нескольких лотах одного запроса предложений, то такой участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов запроса предложений. При этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, предусмотренных настоящей документацией.
5.3. Заявка подается по адресу Заказчика, указанному в извещении о проведении настоящего запроса предложений. Заявка подается: почтой, лично или с курьером. При проведении процедуры запроса предложений в электронной форме – заявка подается в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника закупки, с учётом требований Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного Заказчиком.
5.3.1. Срок действия заявки, подаваемой участником закупки, должен быть не менее срока, установленного для проведения процедур запроса предложений и заключения договора с победителем запроса предложений.
5.3.2. При внесении Заказчиком изменений в извещение о проведении запроса предложений и (или) документацию и продлении сроков проведения процедур запроса предложений, участники закупки должны продлить срок действия своих заявок либо отозвать заявки.
5.4. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона, а также иные сведения в соответствии с формой 1, являющейся приложением к настоящей документации;
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки - иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной о регистрации участника закупки:
- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных предпринимателей);
- в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] извещения о проведении настоящего запроса предложений и документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в настоящем запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в настоящем запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с отметкой налоговой инспекции о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме, на последнюю отчетную дату и за предыдущий год с аудиторским заключением (для юридического лица). Аудиторское заключение представляется, если обязательное проведение аудита предусмотрено законодательством;
7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в настоящем запросе предложений для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем запроса предложений, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом настоящего запроса предложений (если перечень таких документов указан в Информационной карте настоящей документации);
9) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты в соответствии с требованиями Технического задания настоящей документации (если перечень таких документов указан в Информационной карте настоящей документации);
10) документы или копии документов, подтверждающие наличие у участника закупки необходимых для исполнения обязательств по договору: финансовых ресурсов, трудовых ресурсов, опыта работы, машин, механизмов, оборудования (если перечень таких документов указан в Информационной карте настоящей документации);
11) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки (если в Информационной карте настоящей документации указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений, как квалификация участника закупки, а также указан перечень документов, которые участник закупки, должен предоставить в подтверждение своей квалификации);
12) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений с отметкой о списании денежных средств или копия такого поручения, заверенная банком, в случае, если в Информационной карте настоящей документации содержится требование к участнику закупки о внесении обеспечении заявки и указан размер такого обеспечения. Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры запроса предложений в электронной форме;
13) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы согласно форме 2, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации.
Форма 2 настоящей документации также содержит инструкцию по её заполнению в соответствии с требованиями заказчика.
14) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции, являющейся предметом настоящего запроса предложений, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции (если перечень таких документов указан в Информационной карте настоящей документации);
15) документы, предоставляемые в качестве обоснования предлагаемой участником закупки цены договора, а именно: расчет предлагаемой цены договора и её обоснование. Указанные документы предоставляются в случае, если в заявке участника закупки содержится предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении настоящего запроса предложений.
16) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в настоящей документации о проведении запроса предложений, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут.
5.5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара.
5.6. Требования к оформлению заявки на участие в запросе предложений:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии).
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях. На первом листе заявки указывается следующая информация: «Заявка на участие в запросе предложений на », наименование и адрес заказчика, полное наименование участника закупки и его почтовый адрес.
5.7. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день окончания подачи заявок, после истечения времени, указанного в документации. Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, возвращается представившему ее лицу.
5.8. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в документации, регистрируется Заказчиком в журнале регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получении заявки.
5.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос предложений признается несостоявшимся.
5.10. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, направив в адрес Заказчика (по выбору):
а) в соответствии с порядком подачи заявок на участие в запросе предложений, установленным п.5.6 настоящей документации, изменения в ранее поданную заявку;
или
б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.
5.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до момента рассмотрения и оценки таких заявок.
5.12. При проведении процедуры запроса предложений в электронной форме при оформлении и подачи заявки учитываются требования Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного и размещенного Заказчиком на официальном сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
6. Требование об обеспечении заявки на участие в запросе предложений.
6.1. Для участия в настоящем запросе предложений участникам закупки необходимо внести денежные средства на расчетный счет Заказчика до момента подачи заявки.
6.2. В составе заявки участник закупки обязан приложить документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки, или копию такого поручения).
6.3. Размер обеспечения заявки, реквизиты расчетного счета Заказчика и наименование платежа указаны в Информационной карте настоящей документации.
6.4. В случае проведения процедуры закупки в электронной форме – обеспечение заявки предоставляется с учётом требований Регламента электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» (Росэлторг) и Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
6.5. Возврат, равно как и удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
7. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.
7.1. Комиссия по осуществлению закупок, состав которой утверждается Заказчиком, в срок, указанный в Информационной карте настоящей документации, рассматривает такие заявки на их соответствие требованиям Заказчика, установленным в настоящей документации, а также оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями оценки, установленными в Информационной карте настоящей документации.
По итогам рассмотрения и оценки заявок комиссия:
а) отклоняет участников закупки и (или) поданные ими заявки, в связи с несоответствием требованиям документации;
б) допускает заявки участников закупки к участию в запросе предложений;
в) оценивает и сопоставляет заявки участников закупки, допущенные к участию в запросе предложений, в соответствии с критериями оценки, указанными в Информационной карте настоящей документации;
г) Определяет победителя запроса предложений по итогам проведения оценки и сопоставления заявок.
7.2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и определение победителя на участие в запросе предложений оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
7.3. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и www.kmscity.ru.
7.4. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания указанного протокола передает победителю в проведении запроса предложений один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений.
7.5. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
8. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений. Отказ от заключения договора.
8.1. Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в запросе предложений, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки и условиях, указанных в документации.
8.2. Заказчик вправе отказаться от заключения договора до момента его подписания.
9. Требование об обеспечении исполнения договора.
9.1. В случае если в Информационной карте настоящей документации указаны: способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения договора, подлежащего заключению по итогам проведения настоящего запроса предложений, то такой договор заключается с участником закупки только после предоставления соответствующего обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями и условиями, указанными в Информационной карте.
10. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
10.1. В случае если в Информационной карте настоящей документации указаны: способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, а также перечень гарантийных обязательств, на которые требуется предоставить обеспечение, участник закупки, с которым заключается договор, обязан предоставить такое обеспечение в соответствии с условиями, указанными в Информационной карте настоящей документации.
11. Отказ от проведения запроса предложений.
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса предложений в срок, указанный в Информационной карте настоящей документации.
11.2. Решение об отказе от проведения запроса предложений размещается Заказчиком на официальных сайтах [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в день принятия такого решения.

12. Информационная карта
1
Место поставки Продукции
(поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)
Выполнение работ производится по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копылова, 50


2
Условия поставки Продукции
(поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)
Выполнение работ (сроки выполнения, набор и объемы, материалы и проч. условия) производится в строгом соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании и Приложении №1 к Техническому заданию на выполнение работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50, сметным расчетом.

3
Сроки (периоды) поставки Продукции (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)
Срок выполнения работ: 2 (две) недели. Срок начала исполнения работ и срок исполнения работ может корректироваться по согласованию с Заказчиком. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

4
Сведения о цене. Порядок оплаты по договору

4.1
Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) либо единицы Продукции (товара, работы, услуги)
439 000 рублей

4.2
Порядок формирования цены договора (цены лота), а именно с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

Цена договора включает: Расценки и стоимость по всем видам и категориям работ, а также все налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, расходы на транспортировку материалов и прочего инвентаря по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные и режимные работы, расходы на соблюдение норм и правил технической, пожарной и электрической безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта, расходы по вывозу по окончанию работ за пределы объекта Заказчика принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов и изделий, конструкций, строительных отходов и др. имущества, непредвиденные расходы и др. расходы, связанные с исполнением Договора.

4.3
Форма, сроки и порядок оплаты Продукции (товаров, работ, услуг)
Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения Заказчиком от Подрядчика полного пакета документов, предусмотренного п. 10 Технического задания.

5
Сроки проведения процедур запроса предложений. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

5.1
Дата начала и дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации
Дата начала «19» октября 2016 г.
Дата окончания«26» октября 2016.

5.2
Место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений
Место: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 44/2, МУП «ЕРКЦ», 1 этаж, кабинет 7
Дата начала «19» октября 2016г.
Дата и время окончания
«27» октября 2016 г.
в 18 час. 00 мин.

5.3
Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
Место: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 44/2, кабинет 7
«28» октября 2016г.
в 10 час. 00 мин.

5.4
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений
В соответствии с Положением о закупке

6
Обеспечение заявки, исполнения договора и гарантийных обязательств по договору:

6.1
Размер обеспечения заявки, реквизиты расчетного счета Заказчика и наименование платежа
Не требуется

6.2
Способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения договора
Не требуется

6.3
Способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором
Не требуется

6.4
Перечень гарантийных обязательств по договору, на которые необходимо предоставить обеспечение
Не требуется

7
Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений. Порядок оценки и сопоставления заявок в соответствии с критериями оценки
При оценке заявок на участие в конкурсе учитываются следующие критерии:
Цена договора.
Порядок оценки по критерию: «Цена договора»:
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
Rai =
A min
х 100 х КЗ,


Ai



где:
Rai - рейтинг в баллах, присуждаемый заявке участника закупки по указанному
критерию;

Amin - минимальное предложение участника закупки о цене договора (по сумме цен
за единицу Продукции), указанной в заявке из представленных допущенными
участниками закупки предложений;
Ai - предложение участника закупки по цене договора (по сумме
цен за единицу Продукции);
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1.

8
Перечень требований к участникам закупки установлен в Разделе 3 настоящей документации

9
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие установлен в Разделе 5 настоящей документации.

10
Срок отказа от проведения запроса предложений
Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего запроса предложений на любом этапе его проведения


13. Техническое задание

Содержание
Информация


Предмет закупки
Выполнение работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50


Наличие проектной документации (локальных сметных расчетов, ресурсной ведомости и др.)
Локальный сметный расчет.


Перечень и объемы выполнения работ
Согласно Приложения №1 к настоящему Техническому заданию


Место выполнения работ
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копылова, 50


Сроки (периоды) выполнения работ
Начало выполнения работ: в сроки, согласованные с Заказчиком
Ввиду специфики деятельности предприятия по приему денежной наличности, при производстве работ устанавливаются минимальные сроки (при необходимости выполнение работ в выходные и праздничные дин) с требованием их обязательного соблюдения. Срок выполнения работ: 2 (две) недели. Срок начала исполнения работ и срок исполнения работ может корректироваться по согласованию с Заказчиком. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.


Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров
Обеспечение соответствия требованиям и нормам, применяемым к работам и услугам, являющимся сопутствующими при выполнении основных работ, заявленных в смете.


Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ
Выполнение работ производится Подрядчиком посредством собственных инструментов, машин, оборудования, инвентаря, конструкций, необходимых для производства работ, заявленных в смете.
Все материалы, посредством которых производится ремонт должны быть новыми, т.е. не бывшими в употреблении. Все материалы приобретаются в присутствии Заказчика. Колеровка состава для покрытия поверхностей согласуется с заказчиком.
Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, правил пожарной и электрической безопасности, санитарно-гигиенических норм, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, и других действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, регламентирующих строительную деятельность в части работ, являющихся предметом настоящего запроса предложений.
При проведении работ необходимо соблюдать технические и функциональные требования и нормы, применяемые к ремонту мест массового пребывания людей, в том числе:
- СНиП 31-05-2003 «Строительные нормы и правила РФ. Общественные здания административного назначения»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2009 «Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

8.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
В период проведения работ обязательно выполняются необходимые мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию строительной площадки.
Работы проводятся в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории строительного объекта, с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.
При выполнении работ должна обеспечиваться сохранность и работоспособность всех инженерных сетей в здании.
В период выполнения работ, а также в период устранения недостатков, Подрядчик обеспечивает сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке.
В период выполнения работ Подрядчик выполняет все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности третьих лиц находящихся на объекте и посещающих объект, являющийся предметом договора. Несет ответственность по обязательствам, связанным со случаями увечья и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими с персоналом Заказчика и третьими лицами в процессе выполнения Подрядчиком работ и в период гарантийного срока.
Результат выполненной Подрядчиком работы должен быть безопасным при его эксплуатации персоналом предприятия и третьими лицами.

9.
Порядок сдачи и приемки результатов работ
1. Сдача-приемка результатов работ производиться с участием представителей Заказчика и Подрядчика. При отсутствии претензий к качеству работ, Заказчик в течении 5 дней подписывает акт приемки выполненных работ.
2. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе составляется акт обнаруженных дефектов и недоделок, в котором фиксируется перечень дефектов, недоделок и сроки их устранения Подрядчиком, с указанием даты повторной приемки.
3. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте обнаруженных дефектов и недоделок, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
4. В случае если при повторной приемке работ Заказчиком обнаружены те же или новые дефекты, представители Заказчика отказывают Подрядчику в приемке работ и снова назначают дату повторной приемки.
5. Работы считаются выполненными со стороны Подрядчика в полном соответствии с условиями гражданско-правового договора только после устранения всех дефектов и недостатков, и после подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

10.
Требования по передаче заказчику технических и иных документов
по завершению и сдаче работ
После окончания работ Подрядчик передает Заказчику:
- акт приемки выполненных работ;
- счет-фактуру за выполненные работы;
- санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты качества, пожарной и электрической безопасности на все материалы, используемые при производстве работ.
- копии документов, подтверждающих наличие допуска работников к проведению электротехнических работ (в случае наличия данных работ в составе ремонтных работ).

11.
Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Работы проводятся в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории строительного объекта, с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

12.
Требования по техническому обучению персонала заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ объектах
Не требуется

13.
Требования по объему гарантий качества работ
Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в следующем объеме:
1. Выполненные работы соответствуют требованиям строительных норм и правил, правил пожарной и электрической безопасности, санитарно-гигиенических норм, техники безопасности, охраны окружающей среды и другим действующим на территории Российской Федерации нормативным документам, регламентирующим строительную деятельность в части работ, являющихся предметом настоящего запроса предложений.
2. Все выполняемые работы и объект, являющийся результатом работ, произведены новыми (т.е. не бывшими в употреблении) материалами и конструкциями, имеющими санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты качества, пожарной и электрической безопасности, с их обязательным приложением к пакету документов.

14.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ
1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ.
2. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
3. Гарантийный срок на материалы и выполненные Работы, по настоящему Договору, составляет 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных Работ.
4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
5. Подрядчик гарантирует безопасность отремонтированного объекта для персонала предприятия и третьих лиц, посещающих объект. Подрядчик несет ответственность по обязательствам, связанным со случаями увечья и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, произошедшими с персоналом Заказчика и третьими лицами в процессе выполнения Подрядчик работ и в период гарантийного срока.

15.
Требования к квалификации исполнителя
С рабочими и специалистами, привлеченными к выполнению работ должны быть проведены инструктажи по охране труда, технике пожарной и электрической безопасности. Рабочие, выполняющие электротехнические работы должны иметь допуск к выполнению данного вида работ с приложением копий подтверждающих документов к договору.

16.
Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ
Не требуется

17.
Правовое регулирование приобретения и использования выполненных работ
Согласно законодательства РФ

18.
Порядок оплаты
Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения Заказчиком от Подрядчика полного пакета документов, предусмотренного п. 10 Технического задания.

19.
Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика
Не установлено


Приложение №1
К Техническому заданию на выполнение работ
по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ»
по ул. Копылова, 50
Перечень и объемы выполнения работ

Таблица 1. Перечень работ по ремонту*

*Примечание: детальный состав каждого вида работ указан в локальном сметном расчете.

№ п/п
Наименование работ

1
Установка двери модели «Пан-Пан» на входе в кассовый пункт, с предварительным демонтажем старых конструкций. (закупка двери производится с присутствием Заказчика).

2
Окрашивание водоэмульсионными составами потолка внутри помещения кассового пункта с предварительной очисткой старых покрытий и ремонтом штукатурки цементно-известковым раствором.

3
Отделка стен внутри помещения для кассиров мелкозернистыми декоративными покрытиями, с последующим покрытием составом «Люмиан» с предварительным снятием старых покрытий (Интенсивность колеровки согласуется с Заказчиком).

4
Устройство покрытий из линолеума на клее внутри помещения для кассиров с предварительным снятием старых покрытий. (закупка линолеума производится в присутствии Заказчика)

5
Отделка стен в холле для посетителей керамогранитными плитами (размер 0,6 Х 0,6 м.) на высоту 1,8 м. Стены от границы керамогранита до потолка покрываются мелкозернистым декоративным покрытием с последующим покрытием составом «Люмиан», с предварительным снятием старых покрытий. (Цвет и качество керамогранита, интенсивность колеровки согласуется с Заказчиком)

6
Установка двух оконных блоков из ПВХ профилей с подоконными досками, с предварительным демонтажем старых конструкций. Отделка внутренних ( сэндвич панелями) и внешних откосов.

7
Установка с внешней стороны окон новых стальных решетчатых конструкций, с предварительным демонтажем старых конструкций. Окраска.

8
Устройство разграничивающей помещение кассового пункта перегородки из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «Кнауф» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон. Закладка внутри устанваливаемой конструкции минеральной ваты.

9
Установка в конструкции (по пункту 8 перечня) двери модели «Пан-Пан». (закупка двери производится с присутствием Заказчика).

10
Устройство двух кассовых окон (размером 0,4 Х 0,4 каждое) из ПВХ профиля с подоконными досками на обе стороны окошек в перегородке между помещением для кассиров и холлом для посетителей. Укрепление подоконных досок посредством металлического уголка. Установка уголков ПВХ по периметру окошек с обоих сторон.



11
Устройство покрытия из ГВЛ закрывающее оконный проем в между помещением для кассиров и общим коридором.

12
Демонтаж старых розеток. Устройство шестигнездых розеток в количестве 7 (семи) шт. в помещении для кассиров с месторасположением по указанию Заказчика.

13
Монтаж светодиодных светильников в количестве 10-ти (десяти) шт. В помещении кассового пункта с месторасположением по указанию Заказчика, с предварительным демонтажем старых. (светильники приобретаются в присутствии заказчика)

14
Устройство покрытия полов в холле для посетителей посредством керамогранитной плитки (размером 0,6 Х 0,6 м.) на цементную стяжку толщиной 20 мм., с предварительным демонтажем старого покрытия.

15
Укладка металлического накладного профиля (порога) из алюминиевых сплавов в помещении кассового пункта.

16
Устройство ПВХ плинтусов на винтах самонарезающих всех помещений кассового пункта.

17
Замена электропроводки с установкой новых распаячных коробок. Прокладка силового кабеля от распаячных коробок к розеткам и светильникам. Укладка проводов в ПВХ кабель-каналы и короба.

18
Окраска масляными красками в 2 (два) слоя поверхностей радиаторов в количестве 2 (двух) шт.

19
Установка замка в дверь перегородки внутри помещения для кассиров (замок приобретается в присутствии Заказчика). Окраска двери масляной краской в 2 (два) слоя.

20
Сопутствующие работы, необходимые к выполнению при проведении основного объема работ (по необходимости).






Таблица 2. Перечень работ в разрезе видов, категорий и объемов работ
№ пп
Наименование
Ед. изм.
Кол.











1
3
4
5

Раздел 1. Ремонт помещений

1
Демонтаж дверных коробок
100 коробок
0,01 1/100

2
Снятие дверных полотен
100 м2 дверных полотен
0,0189 1,89/100

3
Снятие наличников
100 м наличников
0,054 5,4/100

4
Разборка плинтусов: деревянных
100 м плинтуса
0,313 31,3/100

5
Снятие обоев: простых и улучшенных
100 м2 очищаемой поверхности
0,862 86,2/100

6
Демонтаж плитки полистерол с поверхности потолка
100 м2 облицовки
0,301 30,1/100

7
Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
100 коробок
0,02 2/100

8
Снятие оконных переплетов: остекленных
100 м2 оконных переплетов
0,0505 5,05/100

9
Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
100 м2
0,015 3*0,5/100

10
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
100 м2 проемов
0,0505 5,05/100

11
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
100 п.м
0,03 3/100

12
Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм
м
3

13
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
100 м
0,03 3/100

14
Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
п.м
3

15
Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич панелью
100 м2 облицовки
0,059 5,9/100

16
Вата минеральная, толщина 50 мм
м2
2,55

17
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
100 м2 отремонтированной поверхности
0,024 2,4/100

18
Окраска наружных откосов
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,024 2,4/100

19
Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича
1 м3
0,06

20
Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,04536 1,89*2,4/100

21
Монтаж: конструкций дверей
1 т конструкций
0,12 120/1000

22
Дверные блоки типа ПАН-ПАН
комп
2

23
Установка дверных приборов: замки врезные
100 шт. приборов
0,01 1/100

24
Замок
комп
1

25
Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич панелью
100 м2 облицовки
0,0184 1,84/100

26
Монтаж: лотков, решеток
1 т конструкций
0,05

27
Решетки металлические
шт
2

28
Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,0505 5,05/100

29
Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») для последующей окраски или оклейки обоями: потолков
100 м2 поверхности
0,238 23,8/100

30
Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
100 м2 отремонтированной поверхности
0,063 6,3/100

31
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,301 30,1/100

32
Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): глухих
100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
0,0788 7,88/100

33
Вата минеральная, толщина 50 мм
м2
7,88

34
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2
100 м2 проемов
0,004 0,4/100

35
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
100 п.м
0,03 3/100

36
Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм
м
3

37
Обрамление проемов угловой сталью
1 т
0,024 24/1000

38
Установка уголков ПВХ на клее
100 п. м
0,297 29,7/100

39
Гладкая облицовка стен плиткой керамогранит
100 м2 поверхности облицовки
0,262 26,2/100

40
Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм
м2
26,2

41
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
100 м2 покрытия
1,1186 111,86/100

42
Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL
кг
14,5

43
Отделка стен внутри помещений декоративная
100 м2 отделываемой поверхности
0,8566 85,66/100

44
При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08
100 м2 отделываемой поверхности
0,8566 85,66/100

45
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,8566 85,66/100

46
Окраска составами Люмиан улучшенная: стен
100 м2 окрашиваемой поверхности
0,8566 85,66/100

47
Люмиан
кг
54

48
Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки
0,301 30,1/100

49
Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см
100 м2 покрытия
0,1398 13,98/100

50
Устройство покрытий: из линолеума
100 м2 покрытия
0,1612 16,12/100

51
Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
100 м плинтуса
0,2076 20,76/100

52
Укладка металлического накладного профиля (порога)
100 м профиля
0,027 2,7/100

53
Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 0,9 м
шт.
3

54
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
100 шт.
0,07 7/100

55
Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (шестигнездная)
шт.
42 2*3*7

56
Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (материал заказчика)
100 шт.
0,1 10/100

57
Светильник
шт
10

58
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
100 м
0,492 (31+18,2)/100

59
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16x16 мм
м
18,2

60
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x16 мм
м
31

61
Провод в коробах, сечением: до 35 мм2
100 м
0,31 31/100

62
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2
1000 м
0,031 31/1000

63
Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
100 м
0,182 18,2/100

64
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2
1000 м
0,0182 18,2/1000

65
Монтаж распаечных коробок
100 шт.
0,03 3/100

66
Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
1 т груза
0,98

67
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
1 т груза
0,98


14. Типовые формы для заполнения
Форма 1. Анкета участника закупки
Для юридических лиц:

Наименование, фирменное наименование (при наличии)


Сведения об организационно-правовой форме


Применяемая система налогообложения по виду деятельности, являющемуся предметом закупки


Местонахождение


Почтовый адрес


Юридический адрес


Номер контактного телефона


ФИО контактного лица,
ИНН
КПП


Данные, необходимые для ведения реестра договоров на официальном сайте:


- ОКОПФ


- ОКПО


- ОКТМО


- ОКВЭД


- ОГРН


- дата постановки на учет в налоговом органе


Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)


Паспортные данные


Сведения о регистрации по месту жительства


Место фактического проживания


Номер контактного телефона


Применяемая система налогообложения по виду деятельности, являющемуся предметом закупки


ИНН


Данные, необходимые для ведения реестра договоров на официальном сайте:


- ОКОПФ


- ОКПО


- ОКТМО


- ОКВЭД


- ОГРН


- дата постановки на учет в налоговом органе




Руководитель или
иной представитель ________________________ ________________
(подпись) (ФИО)


М.П. *

*-при наличии печати
Форма 2 . Предложение участника закупки и инструкция по заполнению
Рассмотрев Закупочную документацию по проведению открытого запроса предложений на закупку ______________________________________________________________________________________

(указать предмет закупки)

Наименование Участника ______________________________________________________________________________________

предлагает в соответствии с Закупочной документацией осуществить выполнение

1. Настоящим коммерческим предложением Участник принимает на себя следующие обязательства:











1.1. Выполненные работы будут соответствовать нижеследующим техническим и качественным характеристикам:

Наименование работ:___________________________________________________________________

Технические и функциональные характеристики работ:__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Примечание: технические и качественные характеристики могут быть оформлены отдельным документом, но тогда обязательно в п.7 данного Приложения необходимо указать ссылку на документ, например, Приложение №___, Смета на выполнение работ по _________________ Приложение №___)


1.2. Место и сроки выполнения работ:____________________________________________________

1.3. Условия выполнения работ: _____________________________________________________________________________________

1.5.Начальная (максимальная) цена договора: _____________________________________________________________________________________



1.6. Условия оплаты ___________________________________________________________________



2. Контактное лицо и его телефоны: ______________________________________________________

3. Участник согласен с условиями об отзыве и изменении коммерческих предложений, формальностями, соблюдение которых потребуется после акцепта коммерческого предложения до вступления в силу Договора и другими требованиями Заказчика, изложенными в закупочных документах, и обеспечит их выполнение.

4. Участник согласен с тем, что Заказчик не обязан принимать коммерческое предложение с наименьшей ценой или вообще какое-либо из предложений, полученных Заказчиком.



Примечание:
Указываются предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы

Инструкция по заполнению заявки
1.) Участник закупки подает заявку на участие в запросе предложений, составленную на русском языке в письменной форме на бумажных носителях, в соответствии с требованиями настоящей документации о проведении запроса предложений.
При заполнении участником закупки типовых форм документов, входящих в состав заявки, заполнению подлежат все предусмотренные разделы, столбцы и графы.
Текст заявки и текст документов, входящих в состав заявки, должен быть хорошо читаем и распознаваем. Используемые в тексте заявки и документов, входящих в её состав, сокращения и аббревиатуры должны иметь соответствующие расшифровки.
2.) При поставке товаров либо при выполнении работ, оказании услуг, где участником закупки используются товары, в заявке указываются точные характеристики таких товаров в соответствии с требованиями Технического задания настоящей документации. Указание параметров товаров, сопровождающихся словами «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше» и пр., которые не позволяют определить его четкое значение, не допускается.
3.) При указании в составе заявки словесных обозначений товарных знаков товаров, предлагаемых к поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), не допускается сопровождение таких товарных знаков словами «или эквивалент».
15. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Определение начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого запроса предложений на заключение договора Выполнения работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50
Определение НМЦД произведено в соответствии с Разделом 11 Положения о закупках МУП «ЕРКЦ» и Разделом 5 Методических рекомендаций по определению начальной (максимальной) цены договора Отдела организации закупок Администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Определение НМЦД произведено запросным методом, на основании информации предоставленной поставщиками товара.
НМЦД сформировано по минимальному предложению из предоставленных по результатам запроса коммерческих предложений.

№ п/п
Наименование услуги
Коммерческие предложения



Подрядчик № 1
Подрядчик № 2



НМЦД, руб.
НМЦД, руб.

1
Выполнение работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50
439 000
459 539

Примечание: Цена договора включает: Расценки и стоимость по всем видам и категориям работ, а также все налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, расходы на транспортировку материалов и прочего инвентаря по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные и режимные работы, расходы на соблюдение норм и правил технической, пожарной и электрической безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта, расходы по вывозу по окончанию работ за пределы объекта Заказчика принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов и изделий, конструкций, строительных отходов и др. имущества, непредвиденные расходы и др. расходы, связанные с исполнением Договора.

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по минимальному значению коммерческих предложений и составляет:
439 000 руб.

Перечень работ, стоимость единицы каждого вида работ, включенных в смету и общая стоимость выполненных работ представлены в локальном сметном расчете в Приложении № 1 Разделу 15 Документации на проведение открытого запроса предложений на заключение договора выполнения работ по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50

Председатель комиссии__________________________Литовченко И.В.
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии _______________Петрова Е.А.
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:
_______________ Баканач Р.Н.
(подпись, расшифровка подписи)

_______________ Перникова Т.В.
(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь комиссии ____________________________ Гребенкина В.В.
(подпись, расшифровка подписи)
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

г. Комсомольск-на-Амуре «___» __________ 2016г.

МУП «Единый расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-Амуре» "Заказчик", в лице директора Ирина Валерьевна Литовченко, действующей на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - договор) о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключается по итогам проведенного ____________, лот №_____, протокол ________________ №___ от «___» _______ 20__ г.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, указанные в п.1.3. настоящего договора, и сдать результат работ «Заказчику».
1.3. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту помещения МУП «ЕРКЦ» по ул. Копылова, 50 (в дальнейшем - «Работа») в соответствии со сметным расчетом, согласно Приложению 1 к настоящему договору, Техническим заданием согласно Приложению 2 к настоящему договору, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
1.4. Выполнение работ по настоящему договору производится иждивением «Подрядчика».
1.5. Место выполнения «Работ»: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Копылова, 50
1.6. Сроки выполнения «Работ»: 2 (две) недели. Срок начала исполнения работ и срок исполнения работ может корректироваться по согласованию с Заказчиком. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.
1.7. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные «Работы» в порядке и в срок, установленные настоящим договором.
1.8. «Подрядчик» гарантирует, что на момент заключения договора не включен в реестр недобросовестных поставщиков.
2. Права и обязанности «Сторон»
2.1. «Заказчик» имеет право:
2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество «Работы», выполняемой «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств, в соответствии с настоящим договором. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемой «Работы».
2.1.2. Требовать от «Подрядчика» своевременного подписания акта о приемке выполненных работ.
2.1.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
2.1.4. Привлекать специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в контроле за соблюдением качества выполняемых «Работ» и представленной «Подрядчиком» отчетной документации.
2.1.5. Увеличить объем выполняемой «Работы» не более чем на 10 процентов от первоначального объема выполняемой «Работы», указанного при заключении договора. «Заказчик» вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объёма выполняемой «Работы».
2.1.6. Уменьшить объем выполняемой «Работы». При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему выполняемой «Работы».
2.2. «Заказчик» обязан:
2.2.1. При завершении «Работ» принять выполненные «Подрядчиком» «Работы» в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. Произвести расчёт по настоящему договору в порядке и в срок, предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. Производить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых «Работ».
2.2.4. Определить лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения «Работ» и участвующих в приемке «Работ».
2.2.5. Предоставить «Подрядчику» технические условия, необходимую проектно-сметную документацию и разрешение на строительство (при необходимости).
2.2.6. Сообщить в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения «Работы» в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
2.2.7. При расторжении договора:
2.2.7.1. Принять фактически выполненные «Подрядчиком» «Работы» с надлежащим качеством на момент расторжения договора.
2.2.7.2. Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ и получения Заказчиком от Подрядчика полного пакета документов, предусмотренного п. 10 Технического задания.
2.2.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным в документации о закупке требованиям к участникам процедур закупки либо представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, которые позволили ему стать победителем соответствующей процедуры закупки.
2.3. «Подрядчик» имеет право:
2.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ.
2.3.2. Требовать своевременного расчёта в порядке, установленном в настоящем договоре.
2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов.
2.4. «Подрядчик» обязан:
2.4.1. Выполнить все «Работы» в соответствии со сметным расчётом и техническим заданием, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.
2.4.2.Обеспечить соответствие выполняемых «Работ» всем нормам и требованиям, указанным в Техническом задании.
2.4.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.
2.4.4. «Подрядчик» должен представить «Заказчику» все требуемые законодательством РФ документы, регламентирующие качество «Работ» и подтверждающие их соответствие требованиям безопасности.
2.4.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда во время проведения «Работ».
2.4.6. За свой счет устранить дефекты, допущенные по своей вине при выполнении «Работ» по настоящему договору.
2.4.7. Гарантировать надлежащее качество результата выполненных «Работ» в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных работ. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работ», устранить эти недостатки за свой счет, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
2.4.8. Немедленно предупредить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить «Работы» при обнаружении: возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствий выполнения его указаний о способе исполнения «Работ»; иных, независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых «Работ» либо создают невозможность их завершения в срок.
2.4.9. Использовать при выполнении «Работ» материалы и оборудование, которые не находились ранее в эксплуатации. Применяемые «Подрядчиком» строительные материалы должны соответствовать требованиям выданной «Заказчиком» проектно-сметной документации. Их качество должно быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, в соответствии с проектно-сметной документацией.
2.4.10. «Подрядчик» обязан при осуществлении «Работ» соблюдать требования законодательства в сфере охраны окружающей среды и безопасности строительных работ. «Подрядчик» не вправе использовать в ходе осуществления «Работ» материалы и оборудование, которые могут привести к нарушению обязательных требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
2.4.11. «Подрядчик» обязан обеспечивать «Заказчику» возможность контроля и надзора за ходом выполнения «Работ», качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к месту выполнения «Работ».
2.4.12. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей к нему территории.
2.4.13. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания акта выполненных работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, инвентарь, строительные материалы и конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также бытовой и строительный мусор.
2.4.14. Согласовывать с Заказчиком цвет, размер, фактуру, качество и другие характеристики основных применяемых строительных материалов, форму и параметры конструкций.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора определяется на основании сметного расчета и составляет ____________________ руб. ________копеек.
3.2. Сметный расчет составляется «Заказчиком», исходя из цены договора, согласовывается «Подрядчиком» и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. «Подрядчик» начинает работу на собственные средства. Авансирование работ условиями настоящего договора не предусмотрено.
3.4. Расчет по настоящему договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
3.5. Расчеты «Заказчика» с «Подрядчиком» производятся после окончательной сдачи результатов «Работы» (отдельного ее этапа) при условии, что «Работы» выполнены надлежащим образом и в установленный договором срок, единовременно в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания «Сторонами» акта о приемке выполненных работ и получения Заказчиком от Подрядчика услуг полного пакета документов, предусмотренного п. 4.2. настоящего договора.
3.6. Цена договора включает в себя: расценки и стоимость по всем видам и категориям работ, а также все налоги и иные обязательные платежи, уплачиваемые Подрядчиком в рамках исполнения настоящего Договора, расходы на транспортировку материалов и прочего инвентаря по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, пуско-наладочные и режимные работы, расходы на соблюдение норм и правил технической, пожарной и электрической безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта, расходы по вывозу по окончанию работ за пределы объекта Заказчика принадлежащих Подрядчику строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов и изделий, конструкций, строительных отходов и др. имущества, непредвиденные расходы и др. расходы, связанные с исполнением Договора.
3.7. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.8 и 3.9. договора.
3.8. Цена договора может быть изменена не более чем на 10 процентов от первоначальной цены договора. Такое изменение цены может быть обусловлено общим ростом цен на выполняемый объем «Работ».
3.9. «Заказчик» оставляет за собой право по согласованию с «Подрядчиком» в ходе исполнения настоящего договора изменить не более чем на 10% от первоначального объема «Работ» при изменении потребности в объемах «Работ», на выполнение которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме «Работ», не предусмотренных настоящим договором, но связанных с «Работой», предусмотренной договором.
При этом «Заказчик» вправе увеличить цену настоящего договора пропорционально увеличению объема «Работы», исходя из установленной в настоящем договоре цены единицы «Работы», но не более чем на десять процентов цены договора.
При уменьшении объема «Работы», предусмотренного настоящим договором «Заказчик» обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему «Работ».
4. Порядок сдачи и приемки «Работ»
4.1. «Подрядчик» обязан в письменной форме известить «Заказчика» о выполнении «Работ» (отдельного этапа работ).
4.2. После окончания работ Поставщик услуги передает Заказчику:
- акт приемки выполненных работ;
- счет-фактуру за выполненные работы;
- санитарно-гигиенические сертификаты и сертификаты качества, пожарной и электрической безопасности на все материалы, используемые при производстве работ.
- копии документов, подтверждающих наличие допуска работников к проведению электротехнических работ.
4.3. Готовность выполненных «Работ» (отдельного этапа работ) подтверждается подписанным «Сторонами» в двух экземплярах актом о приемке выполненных работ.
4.4. «Заказчик» в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта о приемке выполненных работ обязан возвратить «Подрядчику» подписанный акт или предоставить в этот же срок мотивированный отказ от приемки выполненных «Работ».
4.5. При наличии обоснованных возражений со стороны «Заказчика», «Стороны» в 5 (пятидневный) срок составляют перечень необходимых доработок и согласовывают сроки их выполнения.
4.6. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов «Работы» до их устранения, «Подрядчик» обязан устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.7. «Заказчик» вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в настоящем договоре.
4.8. При возникновении между «Заказчиком» и «Подрядчиком» спора по поводу недостатков выполненной «Работы» или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет «Подрядчик».
Ответственность «Сторон»
5.1. В случае выявления недостатков выполненных «Работ» (отдельного этапа работ) и/или применения материалов ненадлежащего качества, «Подрядчик» обязан выплатить «Заказчику» штраф в размере 5 % от цены договора и устранить недостатки в срок, установленный «Заказчиком». За задержку устранения выявленных недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 1 % от цены договора.
5.2. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает «Подрядчика» от исполнения обязательств по договору, равно как исполнение обязательств по договору не освобождает «Подрядчика» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.3. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.4. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.
5.5. В случае не перечисления «Подрядчиком» неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.4. настоящего договора, «Заказчик» вправе осуществить расчеты с «Подрядчиком» по настоящему договору за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).
5.6. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6. Форс-мажор
6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок 5 (пяти) дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.
6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения «Сторонами» обязательств, принятых на себя по настоящему договору, но не позднее истечения сроков, установленных п. 1.6. Раздела 1 договора и п. 5 Приложения № 2 «Техническое задание» к настоящему договору.
7.2. В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в трехдневный срок уведомить о таких изменениях другую «Сторону».
7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению 13LINK consultantplus://offline/ref=0809575DF5FB58C15F29A72A915125F430C3CFBDF0712D5C0ADA133E1880AE4BD44D682B6AD3E3D3s6p4B 14параграф 3 главы 3015 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный 13LINK consultantplus://offline/ref=0809575DF5FB58C15F29A72A915125F430C3CFB2F0742D5C0ADA133E18s8p0B 14закон15 от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «ЕРКЦ», размещенное на официальном сайте в сети Интернет по адресу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], законы и иные правовые акты Российской Федерации.
7.4. Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
7.5. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом «Стороны» договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.6. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен «Сторонами» в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия «Сторон», с учетом требований Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «ЕРКЦ», размещенном на официальном сайте в сети Интернет по адресу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими «Сторонами».
7.8. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
7.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.
8.2. Поставщик обязуется обеспечить сохранность полученных от Заказчика подлинных документов, а также несет ответственность перед Заказчиком за несанкционированное разглашение Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора. поставщик обязуется возместить Заказчику причиненный разглашением Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере.
9. Юридические адреса и банковские реквизиты «Сторон»

«Заказчик» «Подрядчик»

___________________________ ________________________

Приложение 1
к договору
от «____»________________ 20__ г. №_______


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ







«Заказчик» «Подрядчик»

_________________________ ___________________________







Приложение 2 к договору
от «____»___________20__ г. №_______






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


(Содержание Технического задания включается в настоящее Приложение в полном объеме из закупочной документации)






«Заказчик» «Подрядчик»

_________________________ __________________________









13PAGE 15


13PAGE 14715





Приложенные файлы

  • doc 83704651
    Размер файла: 412 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий