Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_____________ /Е.Д. Малахов/
____________________ 2017
г.
ИНФОРМАЦИЯ О
ЗАКУПКЕ:
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ
№
1345
ТЕРМИЧЕ
СКОГО УЧАСТКА
Предмет закупки:
Текущий ремонт помещения
№
1345 термического участка
Заказчик:
Открытое акционерное общество научно
-
производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
Адрес:
194100, г. Санкт
-
Петербург, Кантемировская ул.,
д. 7
Способ закупки:
Запрос
ценовых
котировок
2
Содержание:
Стр.
1.
Извещение о проведении закупки
2.
Документация о закупке
Приложение №1. Заявка на участие в
запросе
ценовых
котировок
Приложение №2.
Договор поставки
3
4
9
1
6
3
ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе
цен
овых
котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
1
Заказчик:
наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты
Открытое акционерное общество научно
-
производственный
комплекс «Северная заря» (ОАО НПК «Северная з
аря»)
194100, Санкт
-
Петербург, Кантемировская ул., д.7
(812) 677
-
51
-
82.
[email protected]
2
Контактное лицо
Заказчика: ФИО, адрес
электронной почты,
номер телефона
Лаврова Татьяна Павловна
(812) 677
-
51
-
82
Гарипова Анастасия Александровна (812) 677
-
39
-
14
[email protected]
3
Способ закупки
Запрос
ценовых
котировок
4
Предмет договора
Текущий ремонт помещения № 1345 термического участка
,
в
соответствии с Техническим
заданием
(Приложение №1
к
проекту Договора)
5
Место и сроки
выполнения
обязательств по
Договору
Место выполнения работ
:
-
г. Санкт
-
Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
, здание лит.
Б
1
;
Срок выполнения обязательств по Договору:
с 07.08.2017 по
03.09.2017г., не более 28 (Двадцати восьми)
календарных дней.
Гарантийный
срок
на выполненные работы: не менее 36
(Тридцати шести)
месяцев.
6
Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора
466 010
(
Четыреста шестьдесят шесть тысяч десять) рублей
3
2
копеек
, с учётом НДС и других расходов Подрядчи
ка
,
необходимых
для выполнен
ия обязательств по договору.
7
Сроки, место и порядок
предос
тавления
документации о закупке
С
24
.0
3
.2017
г. по
0
3
.
0
4
.2017
г., включительно в соответствии с
регламентом Электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП»
www. com.roseltorg.ru
8
Плата за п
редоставлени
е
документации
Не установлена
9
Срок, место и порядок
подачи заявок
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой площадки
-
ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с
использованием функционала Ли
чного кабинета участника с
24
.0
3
.2017
г.
по
0
3
.
0
4
.2017
г
. включительно
10
Дата рассмотрения
заявок участников и
подведения итогов
закупки
04
.0
4
.201
7
г., по месту нахождения Заказчика
11
Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся
В случае если закупка признана несостоявшейся
и после
окончания срока приема заявок не подано ни одной заявки,
заказчик имеет право заключить договор с единственным
поставщиком на условиях, предусмотренных настоящей
документацией в соответствии с Положением о закупках
товаров, работ и услуг для нужд
О
АО НПК «Северная заря»
4
ДОКУМЕНТАЦИЯ
к запросу
ценовых
котировок
на
т
екущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
1
Заказчик:
наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной
почты
Открытое акционерное общество научно
-
производств
енный
комплекс «Северная заря» (ОАО НПК «Северная заря»)
194100, г. Санкт
-
Петербург, Кантемировская ул., д. 7.
[email protected]
2
Контактное лицо
Заказчика: ФИО, адрес
электронной почты,
номер телефона
Лаврова Татьяна П
авловна
(812) 677
-
51
-
82
Гарипова Анастасия Александровна (812) 677
-
39
-
14
[email protected]
3
Способ закупки
Запрос
ценовых
котировок
4
Предмет договора
Текущий ремонт помещения № 1345 термического участка
,
в
соответстви
и с Техническим заданием (Приложение №1
к
проекту Договора)
5
Требования к
предмету
договора
В
соответствии с Техническим заданием
(Приложение №
1
к
проекту Договора).
6
Место, условия и сроки
выполнения
обязательств по
Договору
Место выполнения работ
:
-
г. Санкт
-
Пете
рбург, ул. Кантемировская, д. 7, здание лит. Б
1
;
Срок выполнения обязательств по Договору:
с 07.08.2017 по
03.09.2017г., не более 28 (Двадцати восьми)
календарных дней.
Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 36
(Тридцати шести) меся
цев
с момента
подписания Сторонами
Акта прием
ки
выполненных работ
по форме КС
-
2, справки КС
-
3.
7
Начальная
(максимальная) цена
договора
466 010
(
Четыреста шестьдесят шесть тысяч десять) рублей
32
копеек
, с учётом НДС и других расходов Подрядчи
ка
,
необходи
мых
для выполнения обязательств по договору.
8
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Российский рубль
9
Источник
финансирования
Собственные средства Заказчика.
10
Форма, сроки и порядок
оплаты товара
Оплата осуществляется безн
аличным путем.
Оплата
стоимости
работ производится Заказчиком в течение
10
(десяти)
рабочих дней с м
омента подписания Сторонами актов
прием
ки
выполненных работ
по форме КС
-
2, справки КС
-
3.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
рас
четного
счета Заказчика
.
Авансирование не предусмотрено.
11
Требования к
участникам размещения
заказа
а) соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставк
и
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки;
б) не проведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа (юридического лица,
индив
идуального предпринимателя) банкротом и об открытии
конкурсного производства;
в) не приостановление деятельности участника размещения
5
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки
на участие в запросе котировок цен;
г)
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер
которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он
о
бжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в з
апросе
котировок цен не принято;
д)
наличие свидетельства
о членстве в
СРО
(
в соответствии с
п.10.1 приказа Министерства Регионального развития РФ от
30.12.2009г. №
624)
;
е)
наличие
лицензии МЧС на производство работ по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений
(выполнение работ
по
огнезащите материалов, изделий, конструкций);
ж) наличие
собственного квалифицированного персонала;
з)
наличие инструментов и механизмов для производства
работ
согласно техническому заданию.
12
Дополнительные
требования к
участникам
размещения заказа
а)
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011 № 223
-
ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
сведений об участнике размещения заказа;
б)
Отсутствие в реестре недобросове
стных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 05.04.2013 № 44
-
ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13
Перечень документов,
представляемых
участниками
размеще
ния заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям
1.
Сканированные документы, заверенные печатью и
руководителем участника размещения заказа:
Устав;
Свидетельство о регистрации;
Свидетельство о присвоении ОГРН;
Свидетельство о пост
ановке на учет в налоговом органе;
Документ, подтверждающий полномочия руководителя;
Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 месяцев
до даты начала подачи заявок;
Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей), выданная не ранее, чем за 6 ме
сяц
ев до
даты начала подачи заявок;
Бухгалтерская отчетность за последний завершенный
отчетный
период
;
Справка по форме
№ 4
ФСС
;
С
видетельство
о членстве в СРО
(в соответствии с п.10.1
приказа Министерства Регионального развития РФ от
30.12.2009г. №
624);
Лицензия
МЧС на производство работ по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения
6
пожарной безопасности зданий и сооружений (выполнение
работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций)
.
2.
Справки о не проведении ликвидации, проце
сса
банкротства, не приостановлении деятельности, об отсутствии у
участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам (Формы
справок должны соответствовать Приложениям № 3, № 4, № 5,
№ 6
к Заявке на участие
в запросе котировок
).
14
Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При
описании условий и предложений в заявке участником закупки
должны использоваться общепринятые обозначе
ния и
наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативно
-
правовых актов. Сведения, которые содержатся в
заявках участников закупки, не должны допускать
двусмысленных толкований.
Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке
у
частника, должны соответствовать условиям исполнения
договора, предусмотренные настоящим запросом котировок.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока,
не рассматриваются.
Котировочная
заявка подается в соответствии с регламентом
Электрон
ной торговой площадки
-
ОАО
«ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с приложением
всех предусмотренных настоящей документацией
документов в отсканированном виде в ФОРМАТЕ PDF
(допускает
ся подача несколькими файлами).
В прилагаемой описи должно быть указано содержание
документов в каждом файле. Файлы должны быть
озаглавлены в соответствии с их содержимым.
Котировочн
ая заявка на участие должна содержать
следующие сведения:
-
наименование,
место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического
лица), банковские реквизиты участника размещения заказа;
-
идентификационный номер налогоплательщика;
-
согласие участника размещения заказа исполнить усло
вия
договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок;
-
цена услуг с указанием сведений о включенных или не
включенных в нее расходах (расходы на страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные
платежи);
-
анкету
участника по форме приложения №1 к Заявке;
-
в случае если участник закупки является субъектом малого и
среднего предпринимательства, кроме вышеуказанных
документов участник закупки представляет сведения о
принадлежности участника запроса котировок к субъе
ктам
малого и среднего предпринимательства (Приложение № 2 к
Заявке на участие в запросе котировок);
-
копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, установленным настоящей
7
документации, заверенные печатью и р
уковод
ителем
размещения заказа;
-
справки о не проведении ликвидации, процесса банкротства,
не приостановлении деятельности, об отсутствии у участника
размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам (Формы справок долж
ны
соответствовать Приложениям № 3, № 4, № 5, № 6
к Заявке на
участие в запросе котировок
).
-
опись представляемых документов.
15
Порядок, срок и место
подачи заявок
на
участие в закупке
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной
торговой
площадки
-
ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с
использованием функционала Личного кабинета участника
с
24
.0
3
.2017
г. по
03
.
0
4
.2017
г
. включительно
17
Сроки, место и порядок
предоставления
документации запроса
котировок
С
24
.0
3
.20
17
г. по
03
.
0
4
.2017
г
.
в соот
ветствие с регламентом
Электронной торговой площадки
-
ОАО «ЕЭТП»
www.
com
.roseltorg.ru.
18
Формы, порядок, дата
начала и дата окончания
срока предоставления
участникам закупки
разъяснений положений
документации о закупке
С
24
.
0
3
.2017
г. по
03
.
04
.2017
г
.
В с
оответствии с Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд Открытого акционерного общества научно
-
производственный комплекс «Северная заря»
19
Дата рассмотрения
заявок и подведение
итогов закупки
04
.
0
3
.2017
г. по
месту нахождения заказчика
20
Пор
ядок определения
победителя запроса
котировок
Победителем при проведении запроса
ценовых
котировок цен
признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
ценовых
котировок, и в которой ук
азана наиболее низкая цена
работ. При предложении наиболее низкой цены работ
несколькими участниками, победителем в проведении запроса
котировок признается участник, котировочная заявка которого
поступила ранее котировочных заявок других участников.
21
Кр
итерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
является наименьшая цена договора.
Заявки участников закупки сопоставляются по цене
без
НДС.
В конкурсной заявке участник должен указать
понижающий
коэффициент в ф
ормате сотых долей (например:
0.00)
.
Понижающий коэффициент применяется ко всем видам работ,
указанным в смете.
22
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
В соответствии с
Положением о закупках товаров, работ и
услуг
для нужд
Открытого акционерного общества научно
-
производственный комплекс «Северная заря».
23
Порядок заключения
договора, контактное
лицо
В соответствии с
Положением о закупках товаров, работ и услуг
для нужд
Открытого акционерного общества научн
о
-
производственный комплекс «Северная заря».
Срок подписания договора с победителем запроса котировок: не
ранее 5 (Пяти) и не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
размещения на официальном сайте протокола о подведении
итогов закупки
Лаврова Татьяна П
авловна
(812) 677
-
51
-
82
Гарипова Анастасия Александровна (812) 677
-
39
-
14
[email protected]
8
24
Порядок заключения
договора при признании
закупки несостоявшейся
В случае если закупка признана несостоявшейся и после
окончания
срока приема заявок не подано ни одной заявки,
заказчик имеет право заключить договор с единственным
поставщиком на условиях, предусмотренных настоящей
документацией в соответствии с Положением о закупках
товаров, работ и услуг для нужд Открытого акционер
ного
общества научно
-
производственный комплекс «Северная заря».
9
Приложение № 1
к документации к запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
ЗАЯВКА НА УЧА
СТИЕ В ЗАПРОСЕ
ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК
№ ____
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» договора
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
,
(фирменное наименование, сведения об организационно
-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер
налогоплательщика),
в лице _____
_______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
Изучив извещение о проведении запроса
ценовых котировок
, документацию к запросу
ценовых
котир
овок
на
право заключения договора на
те
кущий ремонт
помещения № 1345 термического
участка
,
____________________________________________________________________________,
(организационно
-
правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)
сообщает о согласии участвовать в запросе
ценовых котировок
на условиях, изложенных в
документации к запросу
ценовых котировок
, осуществить
текущий ремонт
помещения № 1345
термического участка
в соответствии с требованиями документации к запросу
ценовых котировок
и
на условиях, которые представле
ны в настоящем предложении, по цене: ___________________.
(Указать цену с НДС и без НДС
с учётом понижающего коэффициента).
Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________.
Валюта, используемая для формирования цены договора____
______________.
Срок поставки товара: ___________________________________________.
Страна производителя товара: ______________________________________________________
Классификатор по ОКДП:
______________________________________________________
Класс
ификатор по ОКПД:
______________________________________________________
Если изложенные выше предложения будут приняты,
______________________________
(организационно
-
правовая форма и фирменное наименование Участника
размещения заказа)
берет на себя
обязательство осуществить
текущий ремонт
помещения № 1345
термического участка
в соответствии с требованиями документации к запросу
ценовых котировок
.
Мы извещены о включении сведений о ___________
(наименование организации
-
Участника размещения заказа
)
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя, а Победитель
запро
са
ценовых
котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся
подписать договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса
ценовых
котировок
.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацио
нного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________
(Ф.И.О., телефон работника
организации
—
Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной почты уполномоченного представителя
физического лица
–
Участника размещ
ения заказа).
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах.
____________________________________________
(наименование должности руководителя и е
го Ф.И.О.) М.П.
10
Приложение № 1
к
заявке
к
запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА
ЦЕНОВ
ЫХ
КОТИРОВОК
Участник закупки: ________________________________
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
№
Наименование
Сведения об участнике запроса
цен
1.
Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. уча
стника запроса
цен
–
физического лица, в том числе, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)
2.
Организационно
-
правовая форма
3.
Учредители (перечислить наименования и организационно
-
правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
4.
С
видетельство о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и
номер, кем выдано)
либо паспортные данные для участника
запроса цен
–
физического лица
5.
Виды деятельности
6.
Срок деятельности (с учетом право
преемственности)
7.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО. ОКПО, ОКОПФ
8.
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
9.
Юридический адрес (страна, адрес)
10.
Почтовый адрес (страна, адрес)
11.
Фактическое местоположение
12.
Телефоны (с указанием кода города)
13.
Факс (с ук
азанием кода города)
14.
Адрес электронной почты
15.
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
16.
Размер уставного капитала
17.
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
18.
Банковские реквизиты (наименование и адрес бан
ка, номер
расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
19.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса
цен, имеющего право подписи согласно учредительным
документам, с указанием должности и контактн
ого телефона
20.
Орган управления участника запроса цен
–
юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего запроса
цен и порядок одобрения соответствующей сделки
21.
ФИО
уполномоченного лица уча
стника запроса цен с
указанием должности, контактного телефона, эл.почты
11
Приложение № 2
к
заявке
к
запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
ПРИН
АДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ
КОТИРОВОК
К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Дата составления документа: «___»_____________2017г.
Настоящим подтверждаем, что
____________________________
(указывается наименование
участника запроса ц
ен
в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4
Федерального закона от
24
июля
2007
года №
209
-
ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации») обладает критериями, позволяющими относить
организацию к субъе
ктам
_______________ (
указывается малого или среднего в зависимости от
критериев отнесения)
предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
№
п/п
Критерий отнесения
Малые
предприятия
Средние
предприятия
Показатель
Подтверждающий
документ
1.
Суммарная
доля участия в
уставном (складочном)
капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных
образований, иностранных
юридических лиц,
общественных и
религиозных организаций
(объединений)
не более 25%
Указывается в
процентах
Копия устава
(стр. __ заявки)
2.
Доля учас
тия в уставном
(складочном) капитале
юридических лиц, которые
не являются субъектами
малого и среднего бизнеса
не более 25%
Указывается в
процентах
Копия устава
(стр. __ заявки)
3.
Средняя численность
работников за
предшествующий
календарный год
(определя
ется с учетом
всех работников, в том
числе работающих по
договорам гражданско
-
правового характера)
до 100
человек
От 101 до
250
человек
Указывается
количество
человек
Копия формы
№
4 ФСС
(стр.
__ заявки)
до 15
человек
–
микро
-
предприятие
4.
Выруч
ка от реализации
товаров (работ, услуг) без
учета налога на
добавленную стоимость
или балансовая стоимость
активов (остаточная
стоимость основных
средств и нематериальных
активов) за истекший год
800 млн.
руб.
2
000
млн. руб.
Указывается в
миллионах
рублей
Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
завершенный год
(стр. __ заявки)
120 млн.
руб.
–
микро
-
предприятие
_________________________________
___________________________
Подпис
ь уполномоченного представителя
Имя и должность подписавшего
М.П.
12
Приложение № 3
к
заявке
к
запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
Форма справки о не пр
оведении в отношении участника размещения заказа
процесса ликвидации предприятия/прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.
СПРАВКА
На момент подачи конк
урсной заявки для участия в конкурсе на
__________________________________ (указать предмет Договора) наша организация
(индивидуальный предприниматель) ___________________________________ (указать фирменное
наименование Участника размещения заказа) не нахо
дится в стадии ликвидации (прекращения
деятельности).
Руководитель ________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
13
Приложение № 4
к
заявке
к
запросу
ценовых кот
ировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
Форма справки о не проведении в отношении участника
размещения заказа процесса банкротства
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.
СПРАВКА
На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на _________________________________
(указать предмет Договора) наша организация (индивидуальный предприниматель)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование Уч
астника
размещения заказа) не находится в процессе банкротства предприятия (индивидуального
предпринимателя).
Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
14
Приложение № 5
к
заявке
к
запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
Форма справки о том, что деятельность участника размещения заказа не приостановлена
Заполняется на
фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.
СПРАВКА
На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на _________________________________
(указать предмет Договора) деятельность нашей организации (индивидуального предп
ринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование Участника
размещения заказа) не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях.
Руководитель ________________ ________
_______
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
15
Приложение № 6
к
заявке
к
запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
Форма справки об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам
Заполняется на фирменном бланке организации, с указанием даты, исходящего номера.
СПРАВКА
На момент подачи конкурсной заявки для участия в конкурсе на
_________________________________
(указать предмет Договора) у нашей организации (индивидуального предпринимателя)
_______________________________________________ (указать фирменное наименование Участника
размещения заказа) отсутствует задолженность по нач
исленным налогам, сборам и иным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.
Руководитель ________________ _______________
(Индивидуальный предприниматель) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
16
Пр
иложение № 2
к документации к
запросу
ценовых котировок
на
текущий ремонт
помещения № 1345 термического участка
ДОГОВОР
ПОДРЯДА № _________
г. Санкт
-
Петербург
«____»____________2017
г.
Открытое акционерное общество научно
-
производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря),
именуемое в дальнейшем Заказчик
,
в лице Генерального директора
Малахова Е.Д.
,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
__________________
,
именуемое в дальнейшем Подрядчик
,
в лице
_______________________________
, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили н
астоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Подрядчик
обязуется выполнить работы по проведению текущего ремонта нежилого
помещения, далее
–
Работы, обусловленные Техническим заданием (Приложение № 1), согласованным
Сторонами,
и передать результа
т выполненных Работ Заказчику,
а Заказчик обязуется принять их
результат и уплатить обусловленную договором цену.
1.2.
Перечень, состав и объем Работ, наименование и количество используемых материалов
указываются в Техническом задании (Приложение № 1)
и Локальн
ом
сметном расчете (Приложение №
3
), являющих
ся неотъемлем
ыми
част
ями
настоящего договора.
1.3.
Указанные в п.1.1. настоящего договора
Работы производятся по адресу: г. Санкт
-
Петербург, ул. Кантемировская, д. 7, здание лит. Б1.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
За
казчик обязуется:
2.1.1
.
согласовать Список сотрудников Подрядчика, которым необходимо обеспечить проход на
территорию Заказчика для проведения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора (Форма Списка
–
Приложение №
5
);
2.1.2.
перед началом выполнения
работ обеспечить проведение для персонала Подрядчика
инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соблюдению пропускного и
внутриобъектового режима на территории Заказчика; а также обеспечивать допуск специалистов
Подрядчика, прошедших инструктажи
, к месту выполнения работ в
о
время,
указанное в Графике
выполнения работ
;
2.1.
3.
согласовать полученный от Подрядчика График
выполнения Работ (Приложение № 2
);
2.1.
4
.
осуществить приемку Работ в соответствии с разделом 5 настоящего договора;
2.1.5.
произв
ести оплату выполненных Работ в размере, порядке и сроки, определенные
настоящим договором.
2.2.
Подрядчик обязуется:
2.2.1.
предоставить Заказчику для согласования Список сотрудников Подрядчика, которым
необходимо обеспечить проход на территорию Заказчик
а для проведения работ, указанных в п. 1.1.
настоящего договора (Форма Списка
–
Приложение № 5);
2.2.2.
перед началом выполнения работ обеспечить прохождение персоналом Подрядчика,
задействованным в проведении работ по настоящему договору, инструктажей по
охране труда и
пожарной безопасности, соблюдению пропускного и внутриобъектового режима на территории
Заказчика;
2.2.3.
соблюдать при проведении работ на территории Заказчика требования законов и иных
правовых актов об охране окружающей среды, пожарной
безопасности, безопасности работ и труда,
17
требования пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, и нести ответственность за
соблюдение этих требований;
2.2.4
. разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения Работ (Приложение №
2
);
2.2.5.
вып
олнять все необходимые работы с 8:15 часов до 17:12 часов в понедельник
-
четверг, с
8:12 часов до 16:12 часов в пятницу. В выходные и праздничные дни работы не производятся. Иной
режим работы
должен быть
согласов
ан
в
Графике выполнения работ
;
2.2.6.
своими
силами, с использованием собственных материалов и оборудования, в
ы
полнить
Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и Приложениями к нему, и сдать
результаты Работ З
а
казчику;
2.2.7
.
обеспечить:
выполнение Работ в полном соответствии с Т
ехническим заданием, согласованным
Сторонами, а также действующими нормативными документами, правилами противопожарного
режима, СНиП 21
-
01
-
97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ПУЭ, СНиП 3.05.06
-
85;
своевременное устранение недостатков и дефектов
, выявленных при приемке Работ и в
течение гарантийного срока;
2.2.
8
.
при производстве Работ использовать только экологически чистые материалы, имеющие
соответствующие сертификаты; по требованию Заказчика предоставлять ему сертификаты и иные
документы, уд
остоверяющие качество используемых материалов;
2.2.9.
обеспечивать в ходе выполнения Работ проведение необх
о
димых мероприятий по технике
безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, а также иных мероприятий,
необходимых для безопасного про
изводства Работ;
2.2.10.
обеспечивать содержание и уборку места проведения Работ, бытовых помещений и
прилегающей непосредс
т
венно к ним территории;
2.2.11.
в трехдневный срок со дня подписания акта приемки выполненных Работ обеспечить
вывоз за пределы терр
итории Заказчика принадлежащих Подрядчику оборудования, инструментов,
материалов и другого имущества, а также мусора;
2.2.12
.
в случае
обнаруж
ения
не учтенны
х
Р
абот и в связи с этим необходимост
ью
проведения
дополнительных
Р
абот и увеличения стоимости,
пис
ьменно
сообщить об этом
З
аказчику.
При
неполучении
ответа
в течение
10 (
десяти
)
дней,
П
одрядчик обязан приостановить
Р
аботы. Подрядчик,
не
сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных Работ
, лишается права
требовать от
З
аказчика оплаты вы
полненных им дополнительных
Р
абот и возмещения вызванных этим
убытков.
При
получении от
З
аказчика
письменного согласия
на проведение и оплату дополнительных
Р
абот
, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему договору и подписывают
дополнительн
ую смету;
2.2.13.
подрядчик обязан
выполнить работы
по Договору лично, без привлечения
субподрядчиков.
3.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ
3.1.
Стоимость работ по настоящему договору определяется в соответствии с Локальным
сметным расчетом (Приложение № 3
)
и составляет на момент заключения договора ____________
(_________________) руб. ___ коп. Допускается корректировка стоимости на основании двусторонне
подписанных дополнительных соглашений.
3.2.
В стоимость работ, указанную в п. 3.1. настоящего договора,
в
ключает
ся
компенсаци
я
издержек
П
одрядчика и причитающееся ему вознаграждение
.
3.3.
Оплата работ производится Заказчиком на основании подписываемых Сторонами актов
выполненных р
а
бот формы КС
-
2 и справки о стоимости выполненных работ (форма КС
-
3).
3.4.
Расче
ты по настоящему договору производятся в т
е
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания акта выполненных работ.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с
рас
четного счета Заказчика.
18
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1.
Календарные сроки вып
олнения Работ по настоящему договору определены Сторонами:
Начало работ: ______________;
Окончание р
а
бот: __________________.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5
.1
. Ответственны
е
исполнител
и
по настоящему договору со стороны Заказчика
и Подрядчика
согласовываются
Сторонами в Приложении №
4 к настоящему договору.
5.2.
Подрядчик
после завершения Работ в течение 3 (трех) рабочих дней обязан письменно
уведомить об этом З
а
казчика;
5.3.
Заказчик обязан приступить к приемке Работ, в течение 3 (трех) рабочих дней с момен
та
получения от Подрядчика акт
а
по форме КС
-
2
и справки по форме КС
-
3
.
5.4.
Заказчик вправе отказаться от приемки
Р
абот и подписания акта, если в
Р
аботе выявлены
недостатки. В этом случае Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней
направляет Подрядчику
мотив
ированный отказ от принятия
Р
абот.
5
.
5
.
Если в течение
10
(
десяти
) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от
Подрядчика о готовности к сдаче
Р
абот
и Акт
а
по форме
КС
-
2 и справки по форме КС
-
3
, Заказчик не
примет
Р
аботы
и
не п
редоставит
мо
тивированный отказ, то работы считаются принятыми
без
замечаний
.
5.6.
Подрядчик обязан за свой счет произвести все необходимые доработки, обнаруженные
Заказчиком в процессе приемки выполненных Работ, в течение
10
(
десяти
) рабочих дней, если
Стороны не сог
ласовали иной срок.
5.7.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его
приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
6.1.
Подрядчик гарантирует
надлежащее качество результата Работ на
п
ротяжении гарантийного
срока
, предусмотренного п. 6.2. настоящего договора
.
6.2.
Гарантийный срок на выполненные Работы определяется технической документацией, но не
менее
12
(
двенадцати
) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных Работ.
6.3.
Е
сли в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить
за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта Подрядчик обязан
напр
а
вить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения
извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается на период ус
т
ранения дефектов.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение (ненадлежащее
выполнение) обязательств по настоящему договору в со
ответствии с услови
я
ми настоящего договора и
действующего законодательства РФ.
7
.2.
За нарушение сроков выполнения
Р
абот
Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты
неустойк
и
в размере 0,03% от стоимости несвоевременно выполненных
Р
абот за каждый ден
ь
просрочки.
Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего требования от Заказчика.
.
7
.
3
.
В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору Заказчик
вправе в разумны
й срок поручить
их
выполнение третьим лицам за разумную цену либо выполнить
Работы своими силами, и потребовать от Заказчика возмещения понесенных расходов и других
1
9
убытков. При этом Подрядчик возмещает документально подтвержденные расходы Заказчика в
трех
дневный срок с момента получения соответствующего требования.
7
.
4.
За нарушение сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ
Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03% от несвоевременно
уплаченной сумм
ы за каждый день просрочки оплаты. Уплата неустойки производится Заказчиком в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Подрядчика.
7.5.
Проценты по денежному обязательству
, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не начисля
ются
при возникновении денежных обязательств по настоящему договору.
7.6.
Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде г. Санкт
-
Петербурга и
Ленинградской области с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка
урегулирования с
поров. Сторона, получившая претензию, обязана принять меры к ее разрешению и
предоставить
второй Стороне
ответ на претензию в 1
5
-
дневный срок с момента ее получения.
7.7.
Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору
при наступлении форс
-
мажорных обстоятельств, делающих невозможным исполнение настоящего
договора. О наступлении указанных обстоятельств Сторона уведомляет другую
С
торону в течение 5
дней. Исполнение обязательств отодвигается соразмерно времени действия фо
рс
-
мажорных
обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
продолжительности являются справки, выданные региональным отделением Торгово
-
промышленной
палаты РФ.
8.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1
Настоящий Договор вступает в силу с моме
нта подписания его обеими Сторонами и
действует до «___»_________201
7
г., но в любом случае до полного выполнения Сторонами принятых
на себя обязательств.
8
.2.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего
договора
(досрочно расторгнуть договор) без объяснения причин, письменно уведомив об этом
Подрядчика, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения договора, при условии
оплаты Подрядчику всех фактически выполненных Работ и фактически понесенных расход
ов
(документально подтвержденных) до даты расторжения договора.
8
.3.
Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие Приложения:
-
Приложение № 1
–
Техническое задание;
-
Приложение № 2
–
График выполнения работ;
-
Приложение № 3
–
Локальный
сметный расчет;
-
Приложение № 4
–
Ответственные исполнители по договору;
-
Приложение № 5
–
Список работников Подрядчика.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подр
я
дчик
:
Заказчик: ОАО НПК «Северная заря»
194100 г. Санкт
-
Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Телефон:
(812) 677
-
39
-
08 Факс: (812) 542
-
64
-
77 Электронная почта [email protected]
ОГРН 1027801543626, ИНН 7802064795 КПП 780201001, ОКПО 07526797
р/с 40702810136000000586, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Банк Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт
-
Петербу
рге г. Санкт
-
Петербург
Подрядчик:
Заказчик:
20
Приложение №1
к Договору подряда №____
от ___________2017
г.
СОГЛАСОВАНО:
«_____»________________ 201
7
г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Малахов
/
«_____»_______________ 201
7
г.
Т
ЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ Н
А ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГ
О РЕМОНТА В ПОМЕЩЕНИ
И
№
1345
ПО АДРЕСУ
:
Г
.
С
АНКТ
-
П
ЕТЕРБУРГ
,
УЛ
.
К
АНТЕМИРОВСКАЯ
,
Д
.7,
ЗДАНИЕ
Л
ИТЕР
Б1.
Основание для выполнения работ:
текущий ремонт в помещении № 1345.
Основан
ие для выполнения работ:
план мероприятий по устранению нарушений при проведении
плановой проверки государственной инспекцией в г. Санкт
-
Петербурге от 24.06.2016 года.
Сроки проведения ремонтных
работ:
28 (двадцать восемь)
календарных дней.
Требования к о
рганизации (проведению) работ:
1.
До начала работ предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика,
ответственного за проведение работ и соблюдение требований действующей «Инструкции о
пропускном и внутриобъектовом режиме» в ОАО НПК «Северн
ая заря»
. Предоставить
списки лиц,
задействованных в выполнении работ на объекте, и автотранспорта (марка, модель и
государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов на объект.
2.
До начала производства работ разработать проект произв
одства работ (график производства работ)
и согласовать в течение 5 (пяти) рабочих дней
с момента подписания Договора
с инженерно
–
техническими работниками технических служб ОАО НПК «Северная заря».
3.
Организацию и производство работ выполнять в соответствии
с техническим заданием,
предоставленной сметной документацией и требованиями действующих нормативно
-
правовых
документов в строительстве: «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №
190
-
ФЗ (ред. от 03.07.2016); СП 48.13330.2011 «Организ
ация строительства»; «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. ФЗ № 384; Федеральный Закон
РФ с редакцией от 04.07.2016 г. № 7
-
ФЗ «Об охране окружающей среды»; Требования 123
-
ФЗ от
22.07.2008 г. (ред. от 03.07.2016) «Техни
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности»;
СНиП 12
-
03
-
2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12
-
04
-
2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 3.05.06
-
85
«Электротехнич
еские устройства»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»; РД
153
-
34.3
-
03.285
-
2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и
производстве электромонтажных работ»; СНиП 41
-
01
-
2003 «Отопление, вентиляция и
кондиционировани
е»; СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно
-
технические системы зданий.
Актуализированная редакция СНиП 3.05.01
-
85».
4.
Работники, задействованные в выполнении работ, допускаются на объект на основании акта
–
допуска для производства ремонтных работ на террито
рии действующего предприятия в
соответствии с Приказом Минтруда России № 310н от 23.06.2016 г.
5.
На объекте обеспечить мероприятия по технике безопасности, по охране труда и пожарной
безопасности работников задействованных при производстве работ с выдачей не
обходимых
21
средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
на объекте в соответствии с действующими нормами.
6.
Приемка выполненных работ производится инженерно
–
техническими работниками технических
служб ОАО НПК «Север
ная заря» с обязательным освидетельствованием скрытых работ,
составлением Актов скрытых работ и акта пожарной лаборатории о проверке качества
огнезащитного покрытия металлоконструкций (замеры толщины слоя краски) с надлежащим
ведением исполнительной докуме
нтацией в соответствии: Приказом № 428 от 26.10.2015 г. «О
внесении изменений в Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и
требования, предъ
являемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей
инженерно
-
технического обеспечения», утвержденные приказом Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128; РД 11
-
02
-
2006
«Требования
к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования,
предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно
-
техническ
ого обеспечения»,
РД
-
11
-
05
-
2007
«Порядок ведения общего и специального журнала
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капиталь
ном ремонте объектов
капитального строительства», НПБ 232
-
96. «Порядок осуществления контроля за соблюдением
требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и
эксплуатация)».
7.
Требования по сроку гарантии качества на выпол
ненные работы: срок предоставления гарантии
качества на результат выполненных работ должен составлять не менее 36 месяцев.
Требования к материалам:
1.
Все материалы подлежат согласованию с ОАО НПК «Северная заря» до их использования при
выполнении работ. Каче
ство используемых материалов должно соответствовать требованиям,
действующему на момент исполнения Договора законодательству, нормативно технической и
методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.). Использование при проведении работ
товаров, бывших
в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении,
не допускаются. Копии сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и других
документов, удостоверяющих качество строительных материалов, используемых на объекте,
долж
ны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации.
В
ЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБ
ОТ
№
п/п
Виды о
тделочных работ
в помещении № 1345
Ед.
изм.
Кол
-
во
1
Стены
1.1
Очистка окрашенных поверхностей стен, колонн и асбестоцементных
поверхностей осно
ваний оборудования с последующей обработкой
поверхностей грунтовым составом (грунтовка Тифенгрунд КНАУФ)
м
2
269,54
1.2
Восстановление (обмазка) поверхностей оснований оборудования жаростойкой
высокопрочной штукатуркой «Терракот»
м
2
18,84
1.3
Шпатлевание
поверхностей стен и колонн безусадочными сухими смесями на
гипсовой основе
(Кнауф Фуген ГВ)
в 2 слоя
м
2
269,54
1.4
Облицовка стены (заделка дверного проема) ГВЛ толщиной 12,5 мм с
устройством каркаса из оцинкованного профиля (
ПС 60х28мм, ПН
28х28 мм)
м
2
1,89
1.5
Подготовка поверхности стены под покраску (проклейка швов серпянкой,
грунтовка, шпатлевка, шлифовка)
м
2
1,89
22
1.6
Окраска
огнезащитным
составом светлых
тонов на водной основе
Defender
А
ВД
-
АК
-
224 по подготовленным поверхностям стен, колонн и осно
ваний
оборудования (грунтовка
Тифенгрунд КНАУФ) за 2 раза
м
2
269,54
1.7
Очистка металлических деталей (каркас перегородки, оборудование) от следов
ржавчины, грязи, пыли, отслоившегося слоя старой краски с последующей
обработкой растворителем 646 (обезжири
вание) и грунтом ГФ
-
021
м
2
5
4,
58
1.8
Окраска огнезащитным составом Defender M solvent АК
-
121 по
подготовленным металлическим поверхностям за 2 раза
м
2
5
4,
58
1.9
Масляная окраска регистров (
D
-
125) и труб отопления (
D
-
25мм) за 2 раза
м
2
10,42
1.10
Очист
ка и обезжиривание металлических воздуховодов от следов ржавчины,
грязи, пыли, отслоившегося слоя старой краски с обработкой растворителем 646
м
2
87,66
1.11
Окраска
огнезащитным
составом светлых
тонов на водной основе
Defender
А
ВД
-
АК
-
224 по подготовленны
м поверхностям воздуховодов (грунт ГФ
-
021
) за 2
раза
м
2
87,66
2
Потолки
2.1
Очистка окрашенных поверхностей потолков (балок, ригелей) с последующей
обработкой поверхностей грунтовым составом (грунтовка Тифенгрунд КНАУФ)
м
2
94,62
2.2
Штукатурка по сетк
е тканой поверхности балки безусадочными сухими
смесями
(универсальная штукатурка Кнауф Ротбанд)
м
2
2,14
2.3
Улучшенная окраска поверхностей
потолков (балок, ригелей)
по
подготовленным поверхностям (грунтовка
Тифенгрунд КНАУФ
, шпатлевка
Кнауф Фуген ГВ
гипсовая
)
огнеупорными составами светлых
тонов на водной
основе («DEFENDER А» ВД
-
АК
-
224) за 2 раза
м
2
94,62
3
Полы
3.1
Разборка покрытий полов из плиток ПВХ с демонтажем бетонных плинтусов
(44,09 кв.м.)
м
2
11,76
3.2
Грунтовка поверхности пола грунто
вкой «Бетонконтакт» глубокого
проникновения
м
2
31,87
3.3
Выравнивание бетонных поверхностей полов выравнивающими смесями типа
«Ветонит» 5000, толщиной 5 мм
м
2
31,87
3.4
Очистка и о
безжиривание
поверхности мозаичного пола
м
2
72,07
3.5
Ремонт выбоин, тре
щин сухой смесью «литой бетон» (Цемент Петролит М400
Д20)
м
2
2,56
3.6
Шлифовка мозаичного пола шлифовальными машинами с абразивными
камнями
м
2
72,07
3.7
Очистка отшлифованного мозаичного пола промышленным пылесосом от пыли
с промывкой пола водой от грязи
м
2
72,07
3.8
Покрытие поверхностей мозаичного и бетонного пола (на сухую очищенную
поверхность) упрочняющим силером (Элакор
-
ПУ) за 2 раза
м
2
103,94
3.9
Устройство плинтуса из керамогранита на клее плиточном по периметру
п.м.
65,24
4
Проемы
4.1
Демо
нтаж пластикового уголка
20х20 мм
п.м.
28,38
4.2
Демонтаж дверного металлического блока размером 2100х1400мм с деревянной
коробкой
шт
1
23
Составил:
Инженер 1 категории отдела эксплуатации и
ремонта зданий, сооружений
А.Е. Сычева
Согласовано:
Главный энергетик
Н.Н. Шацкий
Начальник
о
тдела эксплуатации и
ремонта зданий, сооружений
Н.А. Серегина
Начальник ГО и ПБ
С.В. Синицын
Главный механик
С.А.
Собянин
Начальник цеха №
2
20
В.В.
Калистратов
4.3
Демонтаж дверного металлического блока размером 2100х800 мм
шт
1
4.4
Демонтаж дверного деревянного блока размером
2100х900мм с деревянной
коробкой
шт
1
4.5
Установка противопожарной металлической двупольной двери ДПМ
-
02/60,
размером 2100х1400 мм,
ширина дверных полотен: левая створка
–
500 мм,
правая створка
–
900 мм, дверной блок окрашен полимерным составом
RAL
703
5, с замком врезным и ручками на обеих створках, с запорами
–
задвижками
на левой створке, в комплекте с крепежными анкерными болтами и
уплотнителями
шт
1
4.6
Установка противопожарной металлической двери однопольной ДПМ
-
01/60,
глухой, размером 2100х1000
мм,
дверной блок окрашен полимерным составом
RAL
7035, с замком врезным и ручкой, в комплекте с крепежными анкерными
болтами и уплотнителями
шт
1
4.7
Установка дверного доводчика для внутренней двупольной противопожарной
металлической двери с весом полот
на до 30 кг
(доводчик дверной
N
OTEDO DC
-
030 цвет
–
серебро)
шт
1
Вывоз мусора
1
Погрузо
-
разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную. Погрузка
т
1,1
2
Перевозка грузов автомобилями
-
самосвалами грузоподъем
ностью 10 т
работающих вне карьера; расстояние перевозки, км: до 41 км; класс груза 1
т
1,1
24
Приложение №1 к
Техническому заданию
25
Приложение №2
к Договору подр
яда №____
от ___________2017
г.
График выполнения работ
:
Гранд
-
СМЕТА
Страница
26
Приложение №3
к Договору подряда №____
от ___________2017
г.
СОГЛАСОВАНО:
«_____»________________ 2017
г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
_______________/Е.Д. Ма
лахов/
«_____»_______________ 201
7
г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
02
-
01
-
17
(локальная смета)
на 02
-
01Текущий ремонт в помещении №1345 по адресу г.Санкт
-
Петербург, ул. Кантемировская, д.7 здание Литер Б1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Тех. звадание
Сметная стоимость
строительных
работ
466,010
тыс.
руб.
Средства на
оплату
труда
100,451
тыс.
руб.
Сметная
трудоемкость
507,45
чел.час
Составлен(а)
в
текущих
(прогнозны
х)
ценах
по
состоянию
на
12.2016
г
.
№ пп
Шифр и номер позиции
норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения
Количество
Стоимость единицы, руб.
Общая стоимость, руб.
Затраты труда
рабочих, чел.
-
ч, не
занятых
обслуживанием
машин
всего
эксплуата
-
ции машин
Всего
оплаты труда
эксплуата
-
ция машин
оплаты труда
в т.ч. оплаты
труда
в т.ч. оплаты
труда
на единицу
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Раздел 1. Стены
1
ТЕРр62
-
41
-
1
Очистка вручную поверхности от перх
лорвиниловых
и масляных красок: с земли и лесов
(100 м2 расчищенной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр62
-
41
-
1 12.2016 ОЗП=18,125; ЗПМ=18,125
НР (6594 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3879 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
2,6954
269,54 / 100
198,43
198,
43
535
535
20,8
56,06
Гранд
-
СМЕТА
Страница
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
ТЕР15
-
02
-
019
-
03
Сплошное выравнивание из сухих растворных
смесей толщиной до 10 мм: оборудования
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений р
аботы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15
-
02
-
019
-
03 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=16,057;
ЗПМ=18,125; МАТ=12,691
НР (2114 руб.): 89%=105%*0.85 от
ФОТ
СП (879 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,1884
18,84 / 100
709,94
669,54
39,04
28,31
134
126
7
5
59,6735
11,24
3
Прайс лист
Смесь штукатурная жаростойкая Терракот
(кг)
182,7
0,1827*1000
14,8
2704
4
ТЕР15
-
04
-
027
-
01
Шпатлевание стен,прим
(100 м2
окрашиваемой поверхности)
377,10 = 416,30
-
0,016
x
2 450,00
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕ
КС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15
-
04
-
027
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=11,408;
ЗПМ=18,125; МАТ=3,221
НР (7050 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2931 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
2,6954
269,54 / 100
398,72
161,83
2,58
0,2
1075
436
7
1
13,915
37,51
5
101
-
2430
Г
рунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ
(кг)
35,0402
2,6954*0,013*1000
68,19
2389
6
101
-
2439
Шпатлевка 'Фугенфюллер ГВ', КНАУФ
(кг)
43,1
0,0431*1000
14,71
634
7
ТЕР10
-
06
-
038
-
02
Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному
металлическому каркасу из ПН и
ПС профилей
гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): с
дверным проемом
(100 м2 стен (за вычетом проемов))
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15;
ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР10
-
06
-
038
-
02 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=5,742;
ЗПМ=18,125; МАТ=5,932
НР (308 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (132 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,0189
1,89 / 100
7690,62
879,99
4,11
145
17
79,35
1,5
Гранд
-
СМЕТА
Страница
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
ТЕР15
-
04
-
007
-
03
Окраска водно
-
дисперсионными акриловыми
составами улучшенная: по сборным конструкциям
стен, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и ре
конструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15
-
04
-
007
-
03 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=10,93;
ЗПМ=18,125; МАТ=2,954
НР
(17728 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (7370 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
2,6954
269,54 / 100
549,22
407,64
11,61
0,18
1480
1099
31
37,6395
101,45
9
Прайс лист
Краски водно
-
дисперсионные акрилатные
DEFENDER
А (ВД
-
АК
-
224)
(кг)
МАТ=255/1,18
161,724
2,69
54*100*0,6
216,1
255/1,18
34949
10
101
-
2430
Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ
(кг)
53,9
0,0539*1000
68,19
3675
11
ТЕР13
-
03
-
002
-
04
Огрунтовка
металлических
поверхностей
за
один
раз:
грунтовкой
ГФ
-
021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.
7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13
-
03
-
002
-
04 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=7,62;
ЗПМ=18,
125; МАТ=3,301
НР (600 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (374 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,5458
(54,58) / 100
376,59
79,51
7,48
0,15
206
43
4
6,1065
3,33
Гранд
-
СМЕТА
Страница
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ТЕР13
-
03
-
004
-
01
Окраска
металлических
огрунтованных
поверхностей:
эм
алью
Defender
-
M
solvent
(АК
-
121)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
41,87
=
932,84
-
0,0027
x
15
600,00
-
0,027
x
30
600,00
-
0,0005
x
45 300,00
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зда
ний и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13
-
03
-
004
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=7,898;
ЗПМ=18,125; МАТ=4,22
НР (544 руб.): 77%=
90%*0.85 от ФОТ
СП (339 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,5458
98,51
70,91
27,6
0,3
54
39
15
6,394
3,49
13
Прайс лист
Краска Defender
-
M solvent (АК
-
121)
(кг)
МАТ=295/1,18
32,748
0,5458*100*0,6
250
295/1,18
8187
14
ТЕР15
-
04
-
030
-
04
Масляная окраска м
еталлических поверхностей:
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и
т.п., количество окрасок 2
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в ново
м
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15
-
04
-
030
-
04 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=11,247;
ЗПМ=18,125; МАТ=5,947
НР (1485 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (617 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,1042
10,42 / 100
964,11
885,02
3,7
0,2
100
92
81,719
8,52
15
101
-
6740
Краски
для
внутренних
работ
масляные
готовые
к
применению
МА
-
15
БИО
(т)
0,0026
73385,68
191
Гранд
-
СМЕТА
Страница
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
ТЕР13
-
03
-
002
-
04
Огрунтовка
металлических
поверхностей
за
один
раз:
грунтовкой
ГФ
-
021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К
ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13
-
03
-
002
-
04 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=7,62;
ЗПМ=18,125; МАТ=3,301
НР (977 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (609 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,8766
(87,66) / 100
376,59
79,51
7,48
0,15
330
70
7
6,1065
5,35
17
ТЕР13
-
03
-
004
-
01
Окраск
а
металлических
огрунтованных
поверхностей:
DEFENDER
А
(ВД
-
АК
-
224)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
41,87
=
932,84
-
0,0027
x
15
600,00
-
0,027
x
30
600,00
-
0,0005
x
45 300,00
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.;
ТЗ=2; ТЗМ=2);
МДС35
-
IV
п.4.
7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13
-
03
-
004
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=7,898;
ЗПМ=18
,125; МАТ=4,22
НР (865 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (540 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,8766
98,51
70,91
27,6
0,3
86
62
24
6,394
5,61
18
Прайс лист
Краски
DEFENDER
А (ВД
-
АК
-
224)
(кг)
МАТ=255/1,18
52,596
0,8766*100*0,6
216,1
255/1,18
11366
Итого
по разделу 1 Стены
171861
234,06
Раздел 2. Потолки
19
ТЕРр62
-
41
-
1
Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых
и масляных красок: с земли и лесов
(100 м2 расчищенной поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр62
-
41
-
1 12.2016 ОЗП=18,125; ЗПМ=18
,125
НР (2317 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (1363 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ
0,9462
94,62 / 100
198,43
198,43
188
188
20,8
19,68
Гранд
-
СМЕТА
Страница
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
20
ТЕР15
-
02
-
036
-
02
Штукатурка по сетке без устройства каркаса:
улучшенная потолков
(100 м2 оштукат
уриваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15
-
02
-
036
-
0
2 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=13,607;
ЗПМ=18,125; МАТ=6,167
НР (661 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (275 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,0214
2,14 / 100
6165,23
1866,29
54,6
27,74
132
40
1
1
166,336
3,56
21
ТЕР15
-
04
-
007
-
02
Окраска водно
-
дисперсионными акрил
овыми
составами улучшенная: по штукатурке потолков
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25;
ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР15
-
04
-
007
-
02 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=10,937;
ЗПМ=18,125; МАТ=3,534
НР (11825 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (4916 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,9462
94,62 / 100
1535,8
774,49
18,74
0,34
1453
733
18
72
,45
68,55
22
101
-
2430
Грунтовка 'Тифенгрунд', КНАУФ
(кг)
20,8
0,0208*1000
68,19
1418
23
Прайс лист
Краски водно
-
дисперсионные акрилатные
DEFENDER
А (ВД
-
АК
-
224)
(кг)
МАТ=255/1,18
47,31
0,9462*100*0,5
216,1
255/1,18
10224
Итого по разделу 2 Пото
лки
53671
91,79
Раздел 3. Полы
24
ТЕРр57
-
2
-
2
Разборка покрытий полов: из плиток
поливинилхлоридных
(100 м2 покрытия)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр57
-
2
-
2 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=14,918;
ЗПМ=18,125
НР (493 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (392 руб.): 5
4%=68%*0.8 от ФОТ
0,1176
11,76 / 100
342
338,57
3,43
2,05
40
40
35,49
4,17
Гранд
-
СМЕТА
Страница
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
ТЕРр57
-
3
-
2
Разборка плинтусов: цементных и из керамической
плитки
(100 м плинтуса)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр57
-
3
-
2 12.2016 ОЗП=18,125; ЗПМ=1
8,125
НР (740 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (588 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
0,4409
44,09 / 100
136,23
136,23
60
60
14,28
6,3
26
ТЕР13
-
03
-
001
-
01
Огрунтовка бетонных и оштукатуренных
поверхностей: грунтовкой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
101,31 = 237,
71
-
0,0055
x
1 580,00
-
0,0165
x
7 740,00
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справоч
но):
ТЕР13
-
03
-
001
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=7,62;
ЗПМ=18,125; МАТ=7,924
НР (488 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,3187
31,87 / 100
117,1
109,63
7,47
0,15
37
35
2
8,5445
2,72
27
101
-
9732
-
025П
Грунтовка 'Бетаконтакт'
(т)
0,011155
31,87*0,35/1000
149543,08
1668
28
ТЕР11
-
01
-
011
-
08
Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа
"Ветонит" 5000, толщиной 5 мм
(100 м2 стяжки)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологиче
ским процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11
-
01
-
011
-
08 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=9,236;
ЗПМ=18,125; МАТ=1,883
НР (2470 руб.): 94%=123%*0.9 * 0.85 от ФОТ
СП (1130 руб.): 43%=75
%*0.85 * (0.85*0.8) от ФОТ
0,3187
11855,72
451,4
22,24
2,2
3778
144
7
1
43,3205
13,81
29
ТЕРр57
-
10
-
6
Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до
1,0 м2
(100 мест)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр57
-
10
-
6 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=8,964;
ЗПМ=18,125; МАТ=8
,559
НР (1232 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (978 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
0,0256
2,56 / 100
5990,76
3878,12
158,4
29,75
153
99
4
1
372,18
9,53
Гранд
-
СМЕТА
Страница
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
30
ТЕР11
-
01
-
015
-
07
Шлифовка бетонных или металлоцементных
покрытий
(100 м2 покрытия)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11
-
01
-
015
-
07 12.2016 ОЗП=18,125;
ЭМ=8,863;
ЗПМ=18,125; МАТ=12,467
НР (14426 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ
СП (7007 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,7207
72,07 / 100
1240,4
1020,79
201,58
30,73
894
736
145
22
92,046
66,34
31
ТЕР46
-
08
-
044
-
01
Очистка бетонных поверхностей промышленным
пыл
есосом
(1 м2 поверхности)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР46
-
08
-
044
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=11,4;
ЗПМ=18,125
НР (3714 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (1896 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
72,07
3,77
3,02
0,75
272
218
54
0,29
20,9
32
ТЕР13
-
03
-
001
-
01
Огр
унтовка бетонных и оштукатуренных
поверхностей: грунтовкой
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
101,31 = 237,71
-
0,0055
x
1 580,00
-
0,0165
x
7 740,00
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим проце
ссам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР13
-
03
-
001
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=7,62;
ЗПМ=18,125; МАТ=7,924
НР (1591 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (992 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ
1,0394
103,94 / 100
117,1
109,63
7,47
0,15
122
114
8
8,5445
8,88
33
101
-
9732
-
025П
Грунтовка 'Элакор
-
ПУ'
(кг)
МАТ=220/1,18
31,182
1,0394*100*0,3
186,44
220/1,18
5814
Гранд
-
СМЕТА
Страница
34
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
34
ТЕР11
-
01
-
039
-
04
Устройство плинтусов: из плиток керам
ических
(100 м плинтуса)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР11
-
01
-
039
-
04 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=10,891;
ЗПМ=18,125
НР (3921 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ
СП (1904 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ
0,6524
65,24 / 100
322,38
315,64
6,74
210
206
4
27,14
17,71
35
101
-
1947
Плитки керамические плинтусные прямые
(м)
65,89
73,21
48
24
36
101
-
4374
Клей плиточный (Ceresit)
(кг)
14,68
65,24*0,05*4,5
38,11
559
Итого по разделу 3 Полы
96617
150,36
Раздел 4. Проемы
37
ТЕРр57
-
3
-
1
Демонтаж пластикового уголка 20х20 мм
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕРр57
-
3
-
1 12.2016 О
ЗП=18,125; ЗПМ=18,125
НР (123 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (98 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ
0,2838
28,38 / 100
35,97
35,97
10
10
3,77
1,07
38
ТЕР09
-
04
-
012
-
01
Демонтаж дверных блоков
(1 м2 проема)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и соор
ужений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09
-
04
-
012
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=9,636;
ЗПМ=18,125; МАТ=10,341
НР (2456 руб.): 77%=90%*0.
85 от ФОТ
СП (1850 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
5,25
2,1*0,8+2,1*0,8+2,1*0,9
85,72
33,45
24,34
450
176
128
2,76
14,49
Гранд
-
СМЕТА
Страница
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
39
ТЕР09
-
04
-
013
-
02
Установка противопожарных дверей: двупольных
глухих
(1 м2 проема)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При
ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09
-
04
-
013
-
02 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=6,071;
ЗПМ=18,125;
МАТ=4,959
НР (1619 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (1220 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
2,94
2,1*1,4
133,22
39,32
13,31
392
116
39
3,197
9,4
40
203
-
8131
Дверь противопожарная металлическая
двупольная ДПМ
-
02/60, размером 1400х2100 мм
(шт.)
1
18158,23
181
58
41
ТЕР09
-
04
-
013
-
01
Установка противопожарных дверей: однопольных
глухих
(1 м2 проема)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
З
ПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09
-
04
-
013
-
01 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=6,124;
ЗПМ=18,125; МАТ=4,81
НР (865 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (652 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
2,1
2,1*1
132,12
29,7
12,5
277
62
26
2,3805
5
42
203
-
81
23
Дверь противопожарная металлическая
однопольная ДПМ
-
01/60, размером 1000х2100 мм
(шт.)
1
12509,48
12509
43
ТЕР09
-
04
-
012
-
02
Установка дверного доводчика к металлическим
дверям
(1 шт.)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
зданий и сооружени
й работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
ТЕР09
-
04
-
012
-
02 12.2016 ОЗП=18,125; ЭМ=5,149;
ЗПМ=18,125; МАТ=7,165
НР (209 руб.): 77%=90%*0.85 от Ф
ОТ
СП (158 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ
1
19,89
15,47
3,45
20
15
3
1,2765
1,28
Гранд
-
СМЕТА
Страница
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
44
101
-
9411
-
068П
Доводчик дверной для наружних и внутренних
дверей с весом полотна до 40 кг
(шт.)
(МДС35
-
IV
п.4.7. При ремонте и реконструкции
з
даний и сооружений работы, аналогичные
технологическим процессам в новом
строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.;
ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
1
1068,24
1068
Итого по разделу 4 Проемы
53109
31,24
Раздел 5. Вывоз мусора
45
01
-
01
-
01
-
041
Погрузо
-
ра
згрузочные работы при
автомобильных перевозках: мусора
строительного с погрузкой вручную.
Погрузка
(1т)
НР 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП 48%=60%*0.8 от ФОТ
1,1
531,89
531,89
585
585
46
03
-
21
-
01
-
041
Перевозка грузов автомобилями
-
самосвалами
грузоподъемностью
10 т работающих вне
карьера; расстояние перевозки, км: до 41 км;
класс груза 1
(1т)
НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
1,1
252,92
252,92
278
278
Итого по разделу 5 Вывоз мусора
863
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом ин
дексов, в текущих ценах
245309
99889
5763
562
507,45
Накладные расходы
87418
Сметная прибыль
43391
Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.
254918
507,45
Итого по позициям, введенным в текущих ценах
121200
Ито
го
376118
507,45
В том числе:
Материалы
139657
Машины и механизмы
5763
ФОТ
100451
Накладные расходы
87418
Сметная прибыль
43391
Непредвиденные затраты 5%
18806
Итого с непредвиденными
394924
НДС 18%
71086,32
ВСЕГО по смете
466010,32
507,45
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Составил:
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)
Приложение №4
к Договору подряда №____
от ___________2017
г.
Ответственн
ые исполнители по договору:
Со стороны Заказчика:
Должность
Фамилия, имя,
отчество
Телефон
Электронный
адрес
Номер и дата
доверенности
Со стороны Подрядчика:
Должность
Фамилия, имя,
отчество
Телефон
Электронный
адре
с
Номер и дата
доверенности
Подрядчик:
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО НПК «Север
ная заря»
________________ ___________ _________________ Е.Д. Малахов
Гранд
-
СМЕТА
Страница
14
Приложение №5
к Договору подряда №____
от ___________2017
г.
СПИСОК
Сотрудников Подрядчика,
кото
рым необходимо обеспечить доступ на территорию ОАО НПК «Северная заря»
№ по
порядку
Фамилия,
имя,
отчество
Должность
Телефон
Паспортные
данные
Дата и время
входа на
территорию
Дата и
время
выхода с
территории
Подрядчик:
Заказчик:
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
________________ ___________
_________________ Е.Д. Малахов