Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ. 1 фазировка. 17. Испытание: обмотки трансформатора силового.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
1


«УТВЕРЖДАЮ»


Проре
к
тор



______________
В.А. Самойленко





ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕН
ИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК



К 186
-
10
-
12/Тек. ремонт электрооборудования


г. Москва



«
23
»

октября

2012 г.


1.
Заказчик:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный исследовательский университет

"Высшая
школа экономики".


Почтовый адрес:

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20; телефон: (495) 772
-
95
-
90 доб.
1653
,
тел./факс: (495) 628
-
47
-
03. Адрес электронной почты:
zakupki
@
hse
.
ru
.


2.
Предмет закупки:

Выполне
ние работ по текущему ремонту электрооборудования в здании
по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44А
.


3.
Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим характеристикам
Работ
,
к их безопасности,
к результатам
Работ
:

3
.1. Объемы Работ
по текущему ремонту электрооборудования

в здании по адресу г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 44А

приведены в
Т
аблице № 1:

Таблица № 1


пп

Наименование работ

Единица
измерения

Кол
-
во

1

2

3

4

Раздел 1. Монтажные работы

1.

Демонтаж трансформатора силового,
масса до 3 т

шт.

2

2.

Монтаж трансформатора силового, масса до 3 т

шт.

2

3.

Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,
количество точек крепления 2

шт.

42

4.

Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,
количество точек крепления 2

шт.

42

5.

Демонтаж

выключателя нагрузки с приводом
электромагнитным

шт.

12

6.

Монтаж выключателя нагрузки с приводом
электромагнитным

шт.

12

7.

Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей
сечением до 70 мм2

100 шт.

0,7

8.

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
с
ечением до 70 мм2

100 шт.

0,7

9.

Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей
сечением до 35 мм2

100 шт.

0,9

10.

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
сечением до 35 мм2

100 шт.

0,9

11.

Слив масла из трансформаторов

1 т

0,7

2


12.

Заливка трансформат
оров

1 т

0,7

Раздел
2
. Пуско
-
наладочные работы

1.

Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами

100 точек

0,62

2.

Функциональная группа управления релейно
-
контакторная с общим числом внешних блокировочных
связей: до 5

шт.

14

3.

Выключат
ель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:
полупроводниковым и электромагнитным расцепителем
максимального тока, номинальный ток до 1600 А

шт.

4

4.

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

устройство

1

5.

Вторичной цепи: группы из трех однофазных
тра
нсформаторов напряжения до 11 кВ

система

4

6.

Схема резервирования питания трехпроводной системы
от другого источника питания с устройством: релейно
-
контакторного переключателя

схема

1

7.

Схема разводки трехпроводной системы с количеством
панелей (шкафов, яч
еек): за каждую последующую панель
(шкаф, ячейку) свыше 2

схема

7

8.

Трансформатор силовой трехфазный масляный
двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до
1,6 МВА

шт.

2

9.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:
кабельных и других линий напряже
нием до 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия

10

10.

Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устрой
ств
напряжением: до 10 кВ

1 измерение

24

11.

Снятие характеристик коммутационных аппаратов:
временных

1 характеристика

2

12.

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с
диагональю до 20 м

1 измерение

5

13.

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлит
еля

1 измерение

8

14.

Определение удельного сопротивления грунта

1 измерение

4

15.

Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением: до 1 кВ

1 фазировка

60

16.

Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением: свыше 1 кВ

1

фазировка

12

17.

Испытание: обмотки трансформатора силового

1 испытание

24

18.

Испытание: первичной обмотки трансформатора
измерительного

1 испытание

32

19.

Испытание: вторичной обмотки трансформатора
измерительного

1 испытание

32


3
.2.
Общие условия выполнени
я Работ
:

3.2.1.

Участник закупки до подачи заявки на участие в запросе котировок может осущест
в
ить
выезд и осмотр объекта
выполнения

Работ для уточнения условий выполнения Работ.

3


3.2.2.

Т
ехнология и методы
выполнения

Работ должны быть обеспечены в полном соответствии
с
требованиями Извещения

о проведении запроса котировок
, стандартами, строительными
нормами и правилами.

3.2.3.

Технические решения, принимаемые Подрядчиком в процессе выполнения
Р
абот, должны
согласовываться с Заказчиком.

3.2.4.

Заказчик не предоставляет площади для раз
мещения (проживания) сотрудников
Подрядчика.

3.2.5.

Подрядчик обеспечивает соблюдение правил привлечения и использования иностранной
и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и нормативными
правовыми актами г. Москвы.

3.2.6.

Подрядчик в течение 2 (д
вух) дней с даты заключении Договора должен предоставить
Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за выполнение
Работ.

3.2.7.

Работы должны
выполняться

только в отведенной зоне работ, которая организуется
Подрядчиком в соответствии с

требованиями нормативных актов РФ, минимально
необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для
сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна быть
произведена ликвидация зоны

работ
, уборка мусора, мате
риалов, разборка ограждений.

3
.3. Особые условия выполнения Работ:

3
.3.1. Наличие у Подрядчика электролаборатории на следующие виды работ: измерение
сопротивления изоляции кабелей, вторичных цепей и электропроводок, и электрооборудования
напряжением до 100
0 В.

3
.3.2. Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к выполнению Работ, должны иметь
удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках, а также иметь допуск по ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей.

3
.3.3. В ход
е выполнения Работ необходимо обратить внимание на целостность глазури на
поверхности опорных и проходных изоляторов, на отсутствие трещин и сколов. При
обнаружении сколов, трещин заменить опорные и проходные изоляторы на новые.

3
.3.4. При необходимости
концы проводов и кабелей пропаять, опрессовать медными
наконечниками или полностью заменить шлейфы при условии сопротивления изоляции менее
0,5

мГом.

3
.3.5.Трансформаторное масло необходимо полностью слить, прочистить трансформаторный
блок, расширитель, м
асломер от твердых осадков и загрязнений. Трансформаторное масло
заменить на новое и предъявить лабораторный сертификат и акт испытаний.

3
.3.6. Необходимо обратить внимание на работу переключателя напряжения, на отсутствие
выгоревших контактов, целостности

рукоятки переключателя и четкости фиксации контактов
по ступеням напряжения. При обнаружении неисправностей, устранить их.

3
.3.7. Необходимо отрегулировать отключение и
в
ключение

ножей линейного разъединителя
(РЛНД), исключить перекос рабочей штанги включ
ения и отключения РЛНД.

3
.3.8.
Подрядчик

по окончании Работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию
в 2
-
х экземплярах на бумажном и на любом электронном носителе, в которую должны входить,
согласно СНиП 3.01.04
-
87 «Приемка в эксплуатацию законч
енных строительством объектов.
Основные положения», С
н
иП 12.01.2004
«
Организация строительного производства
»

и ГрК
РФ:

-

ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче
-
приемке;

-

сертификаты на оборудование и применяемые материалы;

-

акты ос
видетельствования скрытых работ;

-

акты приемки выполненных работ;

-

акты замеров сопротивления изоляции.

3
.3.9. Электропитание стояков (отключение и переключение) производить только в нерабочее
время, в выходные дни по согласованию с Заказчиком.

3
.4. Т
ребования к безопасности Работ:

4


3.4.1.

Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объекте за соблюдение норм и
правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика,
выполняющего Работы. Организация и выполнение Работ должны осуще
ствляться при
соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных
нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000
года

№ 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и
строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции п
о охране труда,
утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти;
государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные
Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройс
тва и
безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно
-
эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и
нормы, утвержденные Минздравом России. При
выполнении

монтажных работ строго
соблюда
ть ППБ
-
01
-
03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно
-
монтажных работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на
объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами
пожаротушен
ия несет Подрядчик, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на
всех этапах
выполнения

Работ. Перед началом
выполнения

Работ необходимо провести
инструктаж о мето
дах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах
индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ
-

согласно Федеральному закону
РФ от 30.12.2001 № 197
-
ФЗ ТК РФ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69
-
ФЗ

«О

пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004
-
91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие
требования»; СНиП 21
-
01
-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12
-
03
-
2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

3
.5. Требования
к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении Работ:

3.5.1.

Необходимое количество (объем) предлагаемых к применению материалов и
оборудования указан
ы

в
Извещении о проведении запроса котировок

и должен быть полностью
учтен при составлении смет для закл
ючения Договора.

3.5.2.

Используемые материалы должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в
процессе выполнения Работ по Договору:



Сертификат соответствия ГОСТ;



Санитарно
-
гигиенический сертификат;



Сертификат пожарной безопасности.

3.5.3.

В сертификатах качес
тва на поставляемые материалы и устанавливаемое оборудование,
должно быть указано:



наименование предприятия


изготовителя и его товарный знак;



наименование, марка и цвет материала;



номер партии и дата изготовления;



обозначение стандарта;



результаты испыта
ний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;



указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п).

3
.6. Нормативная документация, применяемая при
выполнении

Работ:



СНиП 2.08.02
-
89* «Общественные здания
и сооружения»;



СНиП 21
-
01
-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;



СП
-
31
-
110
-
2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий»;



СНиП 3.05.06
-
85 «Электротехнические устройства»;



ПУЭ

«Правила устройства электроустановок»;

5




ПТ
ЭЭП

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
.


3.7.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Работ:

3.7.1.

Гарантийный период на выполненные Р
аботы должен составлять не менее 24 (двадцати
четырех) месяцев с даты подписания акта сдачи
-
приемки Работ
(Форма КС
-
2)
.

3.7.2.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик
допустил отступления от условий
Договора, ухудшившие качество Работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной
ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные
р
аботы осуществляются силами
и за счет денежных средств Подрядчика. Гарантийны
й срок в этом случае продлевается на
период устранения
недостатков
.

3.7.3.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям,
установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.7.4.

Подрядчик должен предоставить За
казчику номер телефона
, функционирующего

24 часа
в сутки

7 дней в неделю,

для экстренного вызова специалистов при возникновении аварийных
ситуаций
в течение гарантийного периода
. Срок устранения неисправностей в течение
гарантийного периода составляет не б
олее 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика.


4
. Место, сроки и условия
выполнения Работ
:

4
.1.

Место выполнения Работ:
г. Москва, Варшавское шоссе, д.44А
.

4
.2. Работы выполняются в течение 30

(тридцати)

календарных дней с даты заключения
Догово
ра.

4
.3. Работы выполняются с учетом режима работы
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
.

4
.4. Подрядчику следует во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по
технике безопасности и охране окружающей сред
ы на объекте в соответствии с действующим
законодательством.


5.

Форма, сроки и порядок оплаты
Работ
:


Безналичный расчет. Оплата производится по факту выполнения
всего объема
Работ в течение
10 (десяти) банковских дней на основании акта сдачи
-

приемки Рабо
т (Форма КС
-
2), справки о
стоимости выполненных Работ (Форма КС
-
3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и
счета Подрядчика. По факту выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику счет
-
фактуру.


6
.
Сведения о включенных в цену
Работ

расходах
, порядок

формирования цены Договора
на стадии подготовки проекта Договора
:


В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по
Договору, в том числе расходы на выполнение сопутствующих работ
,
на погрузку, разгрузку,
доставку материал
ов, оборудования, инструмента до объекта, вы
воз строительного мусора,
оплат
а

НДС и других
обязательных платежей

в соответствии с законодательством РФ.

Ф
ормирование цены Договора указывается в
локальной
смете,

составленной

по сборникам
ФЕР (федеральных еди
ничных расценок сметно
-
нормативной
базы 2001 года (в редакции
2009
г.) с применением накладных расходов и сметной прибыли согласно МДС 81
-
33.2004 и
Письму от 18.11.2004 № АП 5536/06, включая дополнения и пояснения к нормам), с
коэффициентами пересчета из
базисного в текущий уровень цен по видам работ (использовать
коэффициенты пересчета, утвержденные не ранее июня 2012 года).


7
.
Источник финансирования закупки
:

Средства

субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания
.


8
.
Начальная

(максимальная) цена Договора
:
645

600,00 (Шестьсот сорок пять тысяч
шестьсот рублей 00 копеек)
.

6



9
.
Руководство (контроль выполнения Договора):

Контроль
выполнения Договора

осуществляет
главный энергетик
-

Сучков Андрей Александрович (тел. 8
-
916
-
308
-
20
-
88
).



10.

«
Дата, время окончания приема котировочных заявок:
До 18:00 ч. (время московское)


«
02
»
н
оября 2012 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации.

Место, дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками
:
адрес: г
. Москва,
Крив
околенный пер., д. 3А, каб. К
-
308,
«
0
6
»
ноября

2012 г., 1
3
.00 ч. (время московское).

Дата рассмотрения котировочных заявок:

«
06
»
ноября

2012 г.


11.

Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в
котировочные заявки, подачи
за
просов о разъяснении положений извещения о
проведении запроса котировок
:


1
1
.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном
конверте
курьером по адресу Заказчика (г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3А, (вход с ул.
Мя
сницкая д. 20), Управление закупок
-

каб. К
-
308).

На конверте указывается наименование и
адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором
подается, а также наименование и почтовый адрес участника закупки. Просим учитыват
ь, что
на территории Высшей школы экономики действует пропускной режим, и необходим
предварительный заказ пропуска
по телефону: (495) 628
-
47
-
03.

Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку.

1
1
.2. Любой претендент вправе направить в Управ
ление закупок запрос о разъяснении
положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по
электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи
котировочных заявок.

Заказчик в течение одного рабочего дня
с даты получения запроса о разъяснении положений
извещения о проведении запроса котировок размещает разъяснения (без указания
наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на
официальном сайте. При необходимости Заказч
ик может продлить срок подачи котировочных
заявок.

1
1
.3. Участник закупки вправе изменить или отозвать ранее поданную котировочную заявку в
порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок. Изменение и (или)
отзыв котировочных заявок посл
е истечения срока подачи котировочных заявок,
установленного извещением о проведении запроса котировок, не допускается.

Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных
положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подп
исанных руководителем
участника закупки либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью
участника закупки. Изменения заявки на участие в котировке должны быть запечатаны в
отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В
ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес Заказчика,
наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а также
наименование и почтовый адрес участника закупки.

Отзыв котировочной заявки оформляется о
тдельным письменным уведомлением участника
закупки, подписанным руководителем участника закупки либо надлежаще уполномоченным на
то лицом, и скреплен печатью участника закупки. При этом в указанном уведомлении в
обязательном порядке должно быть указано наз
вание и номер запроса котировок, заявка на
участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, присвоенный Заказчиком
заявке на участие в запросе котировок при приеме.

1
1
.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос ко
тировок в
любое время до окончания срока приема котировочных заявок.


12.

Срок подписания победителем Договора:
Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня
7


размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее чем через
2
0
(
двадца
ть
) дней со дня подписания указанного протокола.
Участник
закупки
, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в проведении запроса
котировок, не
вправе отказаться от заключения
договора. При непредставлении Заказчику
таким участником
зак
упки

в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса
котировок, подписанного договора, такой участник
закупки

признается уклонившимся от
заключения
договора.

В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора,
Зака
зчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса
котировок был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к
извещению о проведении запроса котировок, и по цене договора, предложенной таким
учас
тником в котировочной заявке.


13.

Требования, предъявляемые к участникам
закупки
:
В случае установления факта
проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о
признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного прои
зводства, факта
приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты л
юбого уровня
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, если размер такой
задолженности превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный о
тчетный период,

такой участник закупки отстраняется от участия в проведении запроса котировок на любом
этапе его проведения.


14.

Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

1
4
.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить
к
отировочную заявку, оформленную в полном соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса котировок.

1
4
.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию (оригиналы):

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требовани
ями извещения о
проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок
форме (Приложение № 1 к извещению


о проведении запроса котировок);

б) анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котир
овок
форме (Приложение № 2 к извещению


о проведении запроса котировок);

в) сведения о качестве и объеме
выполняемых работ

по установленной в извещении о
проведении запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению


о проведении запроса
котировок);

г) со
гласие участника закупки исполнить условия
Договора
, указанные в извещении о
проведении запроса котировок (указывается в Приложении № 1 к извещению


о проведении
запроса котировок);

д)
предложение о цене
Договора

(указывается в Приложении №1 к извещению


о

проведении
запроса котировок)

((в т.ч.
предложение о цене каждого наименования работы
(
локальная
смета
)

(указывается в Приложении № 4 к извещению


о проведении запроса котировок))
с
указанием сведений

о включенных или не включенных в не
е

расходах (
расходы

Подрядчика
,
связанные с исполнением Договора,

в том числе
расходы на выполнение сопутствующих работ,
на погрузку, разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вы
воз
строительного мусора, оплата

НДС и других
обязательных платежей

в

соответствии с
законодательством РФ
).

е) п
ри представлении котировочной заявки, содержащей предложение с демпинговой ценой
Д
оговора (на

25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены
Д
оговора,
указанной в извещении о проведении запроса котиров
ок), участник закупки, представивший
8


такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчёт предлагаемой цены
Д
оговора и
её обоснование

(указывается в Приложении №5

к извещению о проведении запроса котировок)
.

1
4
.3. Участнику закупки будет отказано

в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование о
наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в
таких документах недостоверных
сведений об участнике закупки или об услугах, на оказание
которых производится закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным
извещением о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки тре
бованиям, установленным извещением

о проведении
запроса котировок.

14.4. Е
диная к
омиссия по закупке товаров, работ, услуг вправе отклонить котировочную заявку
в случае, если предложенная в такой заявке цена является демпинговой ценой, и в составе
котировоч
ной заявки отсутствует расчёт предлагаемой цены
Д
оговора и (или) её обоснование,
либо по итогам проведенного анализа представленных в составе котировочной заявки расчёта и
обоснования цены
Д
оговора комиссия пришла к обоснованному выводу о невозможности
уча
стника закупки исполнить
Д
оговор на предложенных им условиях.


При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания
одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается
правильная запись, которая
оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью
лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью
организации (для юридических лиц)
.


15.

Сведения о возможности изменения количества
Работ
:

Заказчик по согласо
ванию с
Подрядчиком

в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов
объем предусмотренных
Работ

при изменении потребности в
Работах
, на
в
ыполнение

которых
заключен Договор.

9



Приложение №1

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ З
АЯВКИ


К 186
-
10
-
12
/Тек. ремонт электрооборудования


Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в нем
требования, мы

________________________________________________________________________________

(
наименование организации и почтовый адрес уч
астника закупки
)


согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса
котировок, и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении. Предлагаем
заключить договор
на
в
ыполнение работ по текущему ремонту электрооборудо
вания в здании
по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44А
, на условиях и в соответствии с документами,
входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:

__________________________________________________________________________________.



(сумма в рублях цифрами и прописью)


Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________
______
_____________

(наименование участника закупки)

не проводится процедура ликвидации, банкротс
тва, деятельность не приостановлена, а также,
что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год не превышает _________ %
________
_______________________________
________________________________________
(значение указать цифрами и прописью)

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем
достоверность представленной нами в заявке информации и
подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.

В
случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы
берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в
приложении
6

к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями
извещения
о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке
условиями исполнения договора,
не ранее, чем
через 3 рабочих дня со дня размещения на
официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но
не поздн
ее
2
0
-
ти дней после завершения запроса котировок и оформления протокола.

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер,
а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения
договора с Зак
азчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении
6

к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о
проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями
исполнения до
говора.

В случае признания нас единственным участником закупки, с которым Заказчик будет
заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по форме, указанной в
приложении
6

к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с тре
бованиями
извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке
условиями исполнения договора
не ранее, чем
через 3 рабочих дня со дня размещения на
официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных
заявок, но
не позднее
2
0
-
ти дней после завершения запроса котировок и оформления протокола
.

10


Данная заявка на участие в запросе котировок представлена с пониманием того, что
Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, откло
нить все
заявки.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен
______________________________________________________________________



Все сведения о запросе котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Телефон: _____________________;

Факс: ________________________;

Корреспонденцию в наш адрес

просим направлять по адресу:
__________________________________________________________________.

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника
закупки

и скреплена
печатью Участника

закупки
.



(Ф.И.О., телефон представителя Учас
тника закупки)

(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписавшего
л
ица, должность)



М.П.


11



Приложение №2


АНКЕТА УЧАСТНИКА
ЗАКУПКИ



1.

Полное
и сокращенное
наименования организации и
ее организационно
-
правовая форма:
(
на основании
учредительных документов, свидетельства о
государственной регистрации, свидетельства о

внесении
записи в единый государственный реестр юридических лиц)


ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Участника
закупки


2.

Место нахождения Участника
закупки


3.

Почтовый адрес Участника
закупки

Адрес

Телефон

Факс

4.

Банковские реквизиты:


4.1.

Наименование о
бслуживающего банка


4.2.

Расчетный счет


4.3.

Корреспондентский счет


4.4.

Код БИК



Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника

закупки

и скреплена
печатью Участника
закупки
.




(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписавшего лица,
дол
жность)



М.П.





12


Приложение №3

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ
И ОБЪЕМЕ
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1

Наименование и
х
арактеристики
выполняемых
Работ
:

1.
Предмет закупки:


Выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования в
здании по адресу: г. Москва, Варшавское

шоссе, д. 44А.

2
.
Требования, установленные Заказчиком, к качеству и техническим
характеристикам Работ, к их безопасности, к результатам Работ:

2
.1. Объемы Работ по текущему ремонту электрооборудования

в здании по адресу

г. Москва,

Варшавское шоссе, д. 44А

приведены в Таблице № 1:

Таблица № 1

№ пп

Наименование работ

Единица
измерения

Кол
-
во

1

2

3

4

Раздел 1. Монтажные работы

1.

Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т

шт.

2

2.

Монтаж трансформатора силового, масса до 3 т

шт.

2

3.

Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,
количество точек крепления 2

шт.

42

4.

Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,
количество точек крепления 2

шт.

42

5.

Демонтаж выключателя нагрузки с приводом
электромагнитным

шт.

12

6.

Монтаж вык
лючателя нагрузки с приводом
электромагнитным

шт.

12

7.

Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей
сечением до 70 мм2

100 шт.

0,7

8.

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
сечением до 70 мм2

100 шт.

0,7

9.

Отсоединение от зажимов жил проводов
или кабелей
сечением до 35 мм2

100 шт.

0,9

10.

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
сечением до 35 мм2

100 шт.

0,9

11.

Слив масла из трансформаторов

1 т

0,7

12.

Заливка трансформаторов

1 т

0,7

Раздел 2. Пуско
-
наладочные работы

1.

Проверка наличия це
пи между заземлителями и
заземленными элементами

100 точек

0,62

2.

Функциональная группа управления релейно
-
контакторная с общим числом внешних блокировочных
связей: до 5

шт.

14

3.

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:
полупроводниковым и электрома
гнитным
расцепителем максимального тока, номинальный ток
до 1600 А

шт.

4

4.

Устройство АВР: со схемой восстановления напряжения

устройство

1

5.

Вторичной цепи: группы из трех однофазных
трансформаторов напряжения до 11 кВ

система

4

6.

Схема резервирования пит
ания трехпроводной системы
от другого источника питания с устройством: релейно
-
контакторного переключателя

схема

1

7.

Схема разводки трехпроводной системы с количеством
панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую
панель (шкаф, ячейку) свыше 2

схема

7

8.

Т
рансформатор силовой трехфазный масляный
двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до
1,6 МВА

шт.

2

9.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распредел
ительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 линия

10

13


10.

Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств
напряжением: до 10 кВ

1 измерение

24

11.

Снятие характеристик комму
тационных аппаратов:
временных

1
характеристи
ка

2

12.

Измерение сопротивления растеканию тока: контура с
диагональю до 20 м

1 измерение

5

13.

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя

1 измерение

8

14.

Определение удельного сопротивления грунта

1 изме
рение

4

15.

Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением: до 1 кВ

1 фазировка

60

16.

Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка

12

17.

Испытание: обмотки трансформатора силового

1 испытани
е

24

18.

Испытание: первичной обмотки трансформатора
измерительного

1 испытание

32

19.

Испытание: вторичной обмотки трансформатора
измерительного

1 испытание

32


2
.2.
Общие условия выполнения Работ
:

2.2.1.

Технология и методы выполнения Работ должны быть обеспечены
в полном
соответствии с требованиями Извещения

о проведении запроса котировок
, стандартами,
строительными нормами и правилами.

2.2.2.

Технические решения, принимаемые Подрядчиком в процессе выполнения Работ,
должны согласовываться с Заказчиком.

2.2.3.

Заказчик не предо
ставляет площади для размещения (проживания) сотрудников
Подрядчика.

2.2.4.

Подрядчик обеспечивает соблюдение правил привлечения и использования
иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и
нормативными правовыми актами г. Москвы.

2.2.5.

Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты заключении Договора должен
предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за
выполнение Работ.

2.2.6.

Работы должны выполняться только в отведенной зоне работ, которая организуется
Подр
ядчиком в соответствии с требованиями нормативных актов РФ, минимально
необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для
сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна быть
произведена ликвидация зоны ра
бот, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

2
.3. Особые условия выполнения Работ:

2
.3.1. Наличие у Подрядчика электролаборатории на следующие виды работ: измерение
сопротивления изоляции кабелей, вторичных цепей и электропроводок, и
электрооборудо
вания напряжением до 1000 В.

2
.3.2. Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к выполнению Работ, должны иметь
удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках, а также иметь допуск по ПТБ и ПТЭ электроустановок по
требителей.

2
.3.3. В ходе выполнения Работ необходимо обратить внимание на целостность глазури на
поверхности опорных и проходных изоляторов, на отсутствие трещин и сколов. При
обнаружении сколов, трещин заменить опорные и проходные изоляторы на новые.

2
.3.4. При необходимости концы проводов и кабелей пропаять, опрессовать медными
наконечниками или полностью заменить шлейфы при условии сопротивления изоляции
менее 0,5 мГом.

2
.3.5.Трансформаторное масло необходимо полностью слить, прочистить
трансформатор
ный блок, расширитель, масломер от твердых осадков и загрязнений.
Трансформаторное масло заменить на новое и предъявить лабораторный сертификат и акт
испытаний.

2
.3.6. Необходимо обратить внимание на работу переключателя напряжения, на отсутствие
выгоревши
х контактов, целостности рукоятки переключателя и четкости фиксации
контактов по ступеням напряжения. При обнаружении неисправностей, устранить их.

2
.3.7. Необходимо отрегулировать отключение и включение ножей линейного
разъединителя (РЛНД), исключить пере
кос рабочей штанги включения и отключения
РЛНД.

2
.3.8.
Подрядчик

по окончании Работ предоставляет Заказчику исполнительную
документацию в 2
-
х экземплярах на бумажном и на любом электронном носителе, в
которую должны входить, согласно СНиП 3.01.04
-
87 «Прием
ка в эксплуатацию
14


законченных строительством объектов. Основные положения», СниП 12.01.2004
«Организация строительного производства» и ГрК РФ:

-

ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче
-
приемке;

-

сертификаты на оборудование и применяем
ые материалы;

-

акты освидетельствования скрытых работ;

-

акты приемки выполненных работ;

-

акты замеров сопротивления изоляции.

2
.3.9. Электропитание стояков (отключение и переключение) производить только в
нерабочее время, в выходные дни по согласова
нию с Заказчиком.

2
.4. Требования к безопасности Работ:

2.4.1.
Вся полнота ответственности при выполнении Работ на объекте за соблюдение норм и
правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика,
выполняющего Работы. Организация
и выполнение Работ должны осуществляться при
соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных
нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых
актов, утвержденных постановлением Правительства Росси
йской Федерации от 23 мая 2000
года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по
проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и ти
повые
инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными
органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов
безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила
безопасност
и, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;
государственные санитарно
-
эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические
нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При
выполнении монтажных ра
бот строго соблюдать ППБ
-
01
-
03 «Правила пожарной
безопасности при производстве строительно
-
монтажных работ в Российской Федерации».
Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение
противопожарных мероприятий, обеспечение сред
ствами пожаротушения несет Подрядчик,
в соответствии с действующим законодательством РФ. Организация строительной
площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения
Работ. Перед началом выполнения Работ необходимо провести

инструктаж о методах Работ,
последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.
Безопасность выполняемых работ
-

согласно Федеральному закону РФ от 30.12.2001 № 197
-
ФЗ ТК РФ; Федеральному

закону от 21.12.1994 г. №69
-
ФЗ «О пожарной
безопасности»; ГОСТ 12.1.004
-
91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;
СНиП 21
-
01
-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12
-
03
-
2001
«Безопасность труда в строите
льстве. Часть первая. Общие требования».

2
.5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении Работ:

2.5.1.

Необходимое количество (объем) предлагаемых к применению материалов и
оборудования указан Извещении

о проведении запроса котировок

и дол
жен быть
полностью учтен при составлении смет для заключения Договора.

2.5.2.

Используемые материалы должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает
в процессе выполнения Работ по Договору:



Сертификат соответствия ГОСТ;



Санитарно
-
гигиенический сертификат;



С
ертификат пожарной безопасности.

2.5.3.

В сертификатах качества на поставляемые материалы и устанавливаемое
оборудование, должно быть указано:



наименование предприятия


изготовителя и его товарный знак;



наименование, марка и цвет материала;



номер партии и дата
изготовления;



обозначение стандарта;



результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям
стандартов;



указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и т.п).

2
.6. Нормативная документация, применяемая при вы
полнении Работ:



СНиП 2.08.02
-
89* «Общественные здания и сооружения»;



СНиП 21
-
01
-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;



СП
-
31
-
110
-
2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных
зданий»;



СНиП 3.05.06
-
85 «Электротехнические устр
ойства»;



ПУЭ

«Правила устройства электроустановок»;



ПТЭЭП

«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

15


2
.7. Требования к сроку и (или) объему предоставления гаранти
й качества Работ:

2.7.1.

Гарантийный период на выполненные Работы должен составлять не менее 24
(двадцати четырех) месяцев с даты подписания акта сдачи
-
приемки Работ
(Форма КС
-
2)
.

2.7.2.


Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные
не
достатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от
условий Договора, ухудшившие качество Работ, в согласованные сроки. При
возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные
работы осуществляются си
лами и за счет денежных средств Подрядчика. Гарантийный срок
в этом случае продлевается на период устранения недостатков.

2.7.3.


Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ
требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать не
зависимых
экспертов.

2.7.4.


Подрядчик должен предоставить Заказчику номер телефона, функционирующего 24
часа в сутки 7 дней в неделю, для экстренного вызова специалистов при возникновении
аварийных ситуаций в течение гарантийного периода. Срок устранения неиспра
вностей в
течение гарантийного периода составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты обращения
Заказчика.

2

Сведения о
включенных (не
включенных) в
цену
Работ

расходах:

В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по
Д
оговору, в том числе расходы на выполнение сопутствующих работ, на погрузку,
разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вы
воз
строительного мусора, оплата

НДС и других
обязательных платежей

в соответствии с
законодательством РФ.

Ф
ормирование цены Договора указывается в
локальной
смете,
составленной

по сборникам
ФЕР (федеральных единичных расценок сметно
-
нормативной базы 2001 года (в редакции
2009 г.) с применением накладных расходов и сметной прибыли согласно МДС 81
-
33.2004
и П
исьму от 18.11.2004 № АП 5536/06, включая дополнения и пояснения к нормам), с
коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен по видам работ
(использовать коэффициенты пересчета, утвержденные не ранее июня 2012 года).


Форма должна быть подпис
ана уполномоченным лицом Участника
закупки

и скрепл
ена
печатью Участника
закупки
.


(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписавшего лица,
должность)



М.П.






16
Приложение №
4


Предложение о цене каждого наименования работы

(локальная смета)

(
локальная

смета
должна быть
соста
влена

по сборникам ФЕР (федеральных единичных
расценок сметно
-
нормативной
базы 2001 года (в редакции 2009
г.) с применением накладных
расходов и сметной прибыли согласно МДС 81
-
33.2004 и Письму от 18.11.2004 № АП 5536/06,
включая
дополнения и пояснения к нормам), с коэффициентами пересчета из базисного в
текущий уровень цен по видам работ (использовать коэффициенты пересчета,
утвержденные не ранее июня 2012 года)


окальная смета предоставляется участником закупки в составе котиров
очной заявки
)















Смета

должна быть подписана уполномоченным лицом Участника

закупки

и скреплена
печатью Участника
закупки
.


(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписавшего лица,
должность)



М.П.






17
Приложение №5


РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ Д
ОГОВОРА


И ОБОСНОВАНИЕ
РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

(расчет предлагаемой цены Договора и ее обоснование предоставляются в составе
котировочной заявки п
ри пред
о
ставлении
участником закупки котировочной заявки,
содержащей
предложение с демпинговой цено
й
Д
оговора
(
на

25 или более процентов ниже
начальной (максимальной) цены
Д
оговора,

указанной в извещении о проведении запроса котирово
к))


РАСЧЕТ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


ОБОСНОВАНИЕ

РАСЧЕТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________
_________________________________________________________________________________

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника

закупки

и скреплена
печатью Участника
закупки
.




(подпись)


(фамилия, имя, отчество подписа
вшего лица,
должность)



М.П.






18
Приложение №
6


Проект договора



г. Москва

«___»
__________ 2012 г.


Настоящий Договор заключен в целях обеспеч
ения нужд автономного учреждения в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами между федеральным государственным автономным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Национальный

исследовательский
университет «Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем

«Заказчик», в лице
______________, действующего на основании доверенности от ____________ № ________, с
одной стороны, и __________________________________
-
, именуемым в дальне
йшем
«Подрядчик», в лице
_____________, действующего на основании _______________, с другой
стороны, совместно именуемыми "Стороны", на основании Протокола __________ № _______
от ______ о нижеследующем:


1.

Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчик
а обязуется выполнить работы по текущему
ремонту электрооборудования

в здании по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44А (далее
-

Работы) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а
Заказчик обязуется принять и опла
тить выполненные Работы.

1.2. Срок выполнения Работ
:
в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
заключения Договора.

1.3. Наименование, объем и характеристики Работ, осуществляемых по Договору,
указаны в Техническом задании (Приложение А), являющимся
неотъемлемой частью
настоящего Договора.

1.4. Работы проводятся силами Подрядчика, его инструментами, механизмами и
материалами.


2. Цена Договора и порядок расчётов

2.1. Общая цена Договора составляет ______(_______), в том числе НДС 18% _____
(_______).

Оплата производится за счет средств субсидий из федерального бюджета на
выполнение государственного задания.

2.2. Цена Работ указана в Локальной смете (Приложение Б), являющейся неотъемлемой
частью настоящего Договора.

2.3.
Цена Договора включает в себя
в
се расходы Подрядчика, связанные с выполнение
м

Работ по Договору,
в том числе расходы на выполнение сопутствующих работ, на погрузку,
разгрузку, доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного
мусора, оплату НДС и других обяз
ательных платежей

в соответствии с законодательством РФ.

2.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке увеличивать стоимость Работ в
течение срока
действия

настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по
соглашению Сторон без изменения предусмо
тренных Договором объема Работ и иных
условий исполнения настоящего Договора.

2.5. По настоящему
Договору

Заказчик производит оплату
по факту выполнения Работ
в течение 10 (десяти) банковских дней на основании акта сдачи
-

приемки Работ (Форма КС
-
2)
и спра
вки о стоимости выполненных Работ (Форма КС
-
3), подписанных Заказчиком и
Подрядчиком. По факту выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику счет
-
фактуру.

2.6.

Оплата по настоящему
Договору

производится безналичным расчетом в рублях
на основании выставляем
ого Подрядчиком счета, оформленного в соответствии с
подписанным Сторонами или их уполномоченными представителями актом сдачи
-
приемки
Работ
(Форма КС
-
2)
. Счет
-
фактура, составляемый во исполнение обязательств Сторон по

19
настоящему
Договору
, должен быть оформ
лен в соответствии с требованиями налогового
законодательства.

2.7. Обязательство Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненным
после списания денежных средств со счета Заказчика.

2.8. Подрядчик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение
оплаты копию
платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

2.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения
Договора

вправе
изменить не более чем на десять процентов объем Работ при изменении потребности в таких
Работах. При выполнении
дополнительного объема таких Работ, Заказчик по согласованию с
Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену
Договора
, указанную в п. 2.1.
пропорционально объему таких Работ, но не более чем на десять процентов такой цены
Договора
.

2.10. Изменение Сторо
нами Договора объема выполненных Работ и первоначальной
цены Договора более чем на десять процентов допускается исключительно в порядке,
предусмотренном локальными актами Заказчика.




3. Качество Работ

3.1. Результаты Работ должны отвечать требованиям
качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования
предъявляются законодательством Российской Федерации или н
астоящим
Договором
.

3.2. Заказчик вправе проверять ход и качество выполнения Работ в период действия
настоящего
Договора
, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.


В случае выявления Заказчиком нарушений в ходе выполнения Работ со стороны
Подрядчика Сторон
ами составляется двусторонний акт с указанием недостатков Работ и
сроков их устранения.

3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству результатов Работ
Заказчик вправе потребовать уплату штрафа, установленного п.6.3 настоящего
Договора
, а
так
же вправе по своему выбору:

3.3.1. инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата
уплаченной суммы, в случае ее оплаты;

3.3.2. потребовать устранения недостатков выполненных Работ.

3.4.
Гарантийный срок на выполненные Работы не менее 2
4 (двадцати четырех) месяцев
с даты подписания акта сдачи
-
приемки Работ
(Форма КС
-
2)
.

3.5.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику номер телефона с доступом 24 часа в
сутки для экстренного вызова специалистов при возникновении аварийных ситуаций в период
гарантийного срока. Контактный телефон: ___________________. Срок устранения
неисправностей в течение гарантийного периода составляет 3 (три) рабочих дня с момента
информирования Подрядчика по телефону.


3.6. Заказчик вправе предъявить требование о безвоз
мездном устранении недостатков в
Работе по истечении гарантийного срока, если в течение установленного срока службы были
выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.


4. Порядок сдачи
-
приемки Работ

4.1. Не позднее дня, следующего за дне
м окончания выполнения Работ, Подрядчик
обязан передать Заказчику двусторонний акт сдачи
-

приемки Работ
(Форма КС
-
2)
,
составленный в двух оригинальных экземплярах и подписанных со своей стороны, и
исполнительную документацию в соответствии с п.
6.3.8. Тех
нического задания (Приложение
А)
.


20
4.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи
-

приемки
Работ
(Форма КС
-
2)
от Подрядчика обязан подписать акты со своей стороны и передать один
экземпляр акта


Подрядчику.

4.3. В случае отступле
ния от условий настоящего
Договор
а Подрядчиком, Заказчик при
приемке выполненных Работ составляет мотивированный отказ и направляет его Подрядчику,
с указанием сроков устранения недостатков. Обнаруженные недостатки устраняются
Подрядчиком за свой счет.

4.
4. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта сдачи
-

приемки
Работ
(Форма КС
-
2).

4.5. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно осуществить ее
приемку.

4.6. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случа
е обнаружения
недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены
Подрядчиком или Заказчиком.

4.7. При обнаружении недостатков выполненных Работ после их приемки, Заказчик
незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика и п
риглашает для подписания
двухстороннего акта о выявленных недостатках выполненных Работ и сроках их устранения.

Если Подрядчик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право состав
ить односторонний акт и
направить его Подрядчику, с требованием устранить недостатки выполненных Работ.

4.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу
недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна

быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за
исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком
настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными
недоста
тками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами,
-

обе
Стороны поровну.

4.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной
Раб
оты до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.


5. Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Качественно выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием
(Приложение А) и сдать Заказчику полностью выполненные Работы в установленные
Договором

сроки.

5.1.2. Выполнить Работы лично. В случае невозможности выполнить Работы лично
Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика, оставаясь
ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица.

5.1.3. Немедленно предупреждать За
казчика о возникновении обстоятельств,
препятствующих выполнению Работ и принять все меры для устранения таких препятствий, а
также предупреждать Заказчика о возникновении иных обстоятельств, не зависящих от
Подрядчика, которые грозят годности или прочност
и результатов Работы, либо создают
невозможность ее завершения в срок.

5.1.4. Подписывать акт сдачи
-
приемки Работ (Форма КС
-
2) в порядке и в сроки,
установленные настоящим Договором.

5.2. Подрядчик вправе:

5.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, нео
бходимую для выполнения своих
обязательств по настоящему Договору;

5.2.2. Самостоятельно определять методы выполнения Работ в рамках настоящего
Договора
.

5.3. Заказчик обязуется:


21
5.3.1. Передать Подрядчику всю документацию, необходимую для
выполнения

Работ
;

5.3.2. Оплатить выполненные Работы Подрядчика в соответствии с настоящим
Договором
.

5.3.3. Подписывать своевременно акт сдачи
-
приемки Работ (Форма КС
-
2).

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Проверять ход и качество выполнения Работ в период действия настоящего
Договора, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.


6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.2. З
а нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ или устранения
выявленных недостатков Работ Заказчик имеет право начислить Подрядчику пени в размере
0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае существенного нарушения Подрядчиком

требований к качеству
результатов Работ, установленных
Договором
, Заказчик вправе потребовать уплаты
Подрядчиком штрафа в размере
10 % общей цены
Договор
а
, а также возмещения убытков,
причиненных Подрядчиком Заказчику вследствие ненадлежащего исполнения
Д
оговора
.

6.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны
Договора

от исполнения
обязательств по
Договору

в полном объёме.

6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты
Подрядчик имеет право начислить
Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной
Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки.

6.6. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ третьих л
иц
(субподрядчиков), Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за деятельность таких
лиц.

6.7.
В случае существенного нарушения Подрядчиком условий настоящего
Договора

Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего
Договора
.


7. Порядок рассм
отрения споров

7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий
настоящего
Договора
, решаются путём переговоров, В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде гор
ода
Москвы в установленном порядке.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим
Договором
, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные
интересы и деловую репутацию Сторон настоящего
Договора
, Стороны бу
дут
руководствоваться законодательством Российской Федерации.


8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему
Договору
, если ненадлежащее исполнение
Сторона
ми обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и
которые нельзя предвидеть или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанносте
й со стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для
исполнения
Договору

товаров.


8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше

22
обстоятельс
тв, но в любом случае не позднее 3
-
х дней после начала их действия и
прекращении соответственно.

8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от
ответственн
ости за невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения
обязательств отодвигается со
размерно времени действия соответствующего обстоятельства,
но не более чем на 3 (три) месяца.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни
одна
из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.


9. Срок дейс
твия
Договора


9.1.
Договор
вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения
Сторонами принятых на себя обязательств в полном объеме.

9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности
возмещения убытков и уплаты шт
рафных санкций и иной ответственности, установленной
настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.


10. Заключительные положения

10.1. Настоящий
Договор

составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру

для каждой из Сторон.

10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему
Договор
у
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

10.3. При исполнении Договора изменение его условий допускается по соглашению
Сторон
исключительно в случае существенного изменения обстоятельств, из которых
Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

При недостижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в с
оответствии
с существенно изменившимися обстоятельствами, Договор может быть изменен судом в
порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10.5. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения
настоящего
Договор
а направляются в письменной форме по средствам факсимильной или
элек
тронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомлением, с последующим
направлением оригинала. При этом Сторона


отправитель должна удостовериться в
получении Стороной


адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления.

10.6. К
Договор
у

прилагаются:

Приложение А. Техническое задание.

Приложение Б. Локальная смета.


11. Банковские реквизиты и адреса Сторон

11.1. В случае изменения адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в
течение двух рабочих дней уведомить об этом друг друга.





23
ПОДРЯДЧИК
:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________




_____________________________________

___________________
__________________

_____________________________________


_________________________/___________/


м.п.


ЗАКАЗЧИК:

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
универ
ситет «Высшая школа экономики»


Место нахождения: 101000 г. Москва

ул. Мясницкая, дом 20

ИНН 7714030726

КПП 770101001

Получатель


УФК по г. Москве
(Национальный исследовательский
университет “Высшая школа экономики” л/с
30736
U
27000)

Банк получателя Отдел
ение 1

Московского ГТУ Банка России г. Москва
705

БИК 044583001

Р/счет 40501810600002000079



_________________________/____________/


м.п.





























24
Приложение А

к Договору_____________

от «___» ___________ 201
2

г.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


1.

Предмет заку
пки:
выполнение

Работ по текущему ремонту электрооборудования

в здании
по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44А
.


2.

Начальная (максимальная) цена Договора:
645

600,00 (Шестьсот сорок пять тысяч
шестьсот рублей 00 копеек).


3.

Источник финансирования закуп
ки
:
оплата производится


за счет средств субсидий из
федерального бюджета на выполнение государственного задания.


4.

Порядок формирования цены Договора

на стадии подготовки проекта Договора:


В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с выпол
нением Работ по
Договору, в том числе расходы на выполнение сопутствующих работ, на погрузку, разгрузку,
доставку материалов, оборудования, инструмента до объекта, вывоз строительного мусора,
оплат
а

НДС и других
обязательных платежей

в соответствии с закон
одательством РФ.

Ф
ормирование цены Договора указывается в
Л
окальной

смете

(Приложение Б к Договору)
,
составленной

по сборникам ФЕР (федеральных единичных расценок сметно
-
нормативной
базы 2001 года
(в редакции 2009 г.)

с применением накладных расходов
и сметной прибыли
согласно МДС 81
-
33.2004 и
Письму от 18.11.2004 № АП 5536/06,

включая дополнения и
пояснения к нормам), с коэффициентами пересчета из базисного в текущий уровень цен по
видам работ (использовать коэффициенты пересчета, утвержденные не ране
е июня 2012 года).


5.

Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Безналичный расчет.

Безналичный расчет. Оплата производится по факту выполнения Работ в течение 10 (десяти)
банковских дней на основании акта сдачи
-

приемки Работ (Форма КС
-
2), справки о стоимости
выполненных Работ (Форма КС
-
3), подписанных Заказчиком и Подрядчиком, и счета
Подрядчика. По факту выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику счет
-
фактуру.


6.

Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам
Работ, к их б
езопасности, требования к результатам Работ:

6.1. Объемы Работ по текущему ремонту электрооборудования

в здании по адресу г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 44А

приведены в таблице № 1:


Таблица № 1



пп

Наименование работ и затрат

Единица
измерения

Кол
-
во

1

2

3

4

Раздел 1. Монтажные работы

1

Демонтаж трансформатора силового, масса до 3 т

шт.

2

2

Монтаж трансформатора силового, масса до 3 т

шт.

2

3

Демонтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ,
количество точек крепления 2

шт.

42

4

Монтаж изолятора

опорного напряжением до 10 кВ,
шт.

42

на выполнение Работ по текущему ремонту электрооборудования в здании по адресу:

г. Москва, Варшавское шоссе, д. 44А


25
количество точек крепления 2

5

Демонтаж выключателя нагрузки с приводом
электромагнитным

шт.

12

6

Монтаж выключателя нагрузки с приводом
электромагнитным

шт.

12

7

Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей
се
чением до 70 мм2

100 шт.

0,7

8

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
сечением до 70 мм2

100 шт.

0,7

9

Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей
сечением до 35 мм2

100 шт.

0,9

10

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей
сечением

до 35 мм2

100 шт.

0,9

11

Слив масла из трансформаторов

1 т

0,7

12

Заливка трансформаторов

1 т

0,7

Раздел 3. Пуско
-
наладочные работы

1

Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами

100 точек

0,62

2

Функциональная группа управлен
ия релейно
-
контакторная с общим числом внешних блокировочных
связей: до 5

шт.

14

3

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с:
полупроводниковым и электромагнитным расцепителем
максимального тока, номинальный ток до 1600 А

шт.

4

4

Устройство АВР: со
схемой восстановления напряжения

устройство

1

5

Вторичной цепи: группы из трех однофазных
трансформаторов напряжения до 11 кВ

система

4

6

Схема резервирования питания трехпроводной системы
от другого источника питания с устройством: релейно
-
контакторного

переключателя

схема

1

7

Схема разводки трехпроводной системы с количеством
панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель
(шкаф, ячейку) свыше 2

схема

7

8

Трансформатор силовой трехфазный масляный
двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью д
о
1,6 МВА

шт.

2

9

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром:
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ,
предназначенных для передачи электроэнергии к
распределительным устройствам, щитам, шкафам,
коммутационным аппаратам и электропотребителям

1 лин
ия

10

10

Измерение переходных сопротивлений постоянному току
контактов шин распределительных устройств
напряжением: до 10 кВ

1 измерение

24

11

Снятие характеристик коммутационных аппаратов:
временных

1 характеристика

2

12

Измерение сопротивления растека
нию тока: контура с
диагональю до 20 м

1 измерение

5

13

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя

1 измерение

8


26
14

Определение удельного сопротивления грунта

1 измерение

4

15

Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжение
м: до 1 кВ

1 фазировка

60

16

Фазировка электрической линии или трансформатора с
сетью напряжением: свыше 1 кВ

1 фазировка

12

17

Испытание: обмотки трансформатора силового

1 испытание

24

18

Испытание: первичной обмотки трансформатора
измерительного

1 исп
ытание

32

19

Испытание: вторичной обмотки трансформатора
измерительного

1 испытание

32


6.2.
Общие условия выполнения Работ
:

6.2.1.

Т
ехнология и методы
выполнения

Работ должны быть обеспечены в полном
соответствии с настоящим
Т
ехническим заданием, стандартами,
строительными нормами и
правилами.

6.2.2.

Технические решения, принимаемые Подрядчиком в процессе выполнения работ,
должны согласовываться с Заказчиком.

6.2.3.

Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников
Подрядчика.

6.2.4.

Подрядчик обеспечивает
соблюдение правил привлечения и использования
иностранной и иногородней рабочей силы, установленных законодательством РФ и
нормативными правовыми актами г. Москвы.

6.2.5.

Подрядчик в течение 2 (двух) дней с даты заключении Договора должен

предоставить
Заказчику п
риказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за выполнение
Работ.

6.2.6.

Работы должны
выполняться

только в отведенной зоне работ, которая организуется
Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных актов РФ, минимально
необходимым количеств
ом технических средств и механизмов, что необходимо для
сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания Работ должна быть
произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

6.3. Особые условия выполнения Работ:

6.3.1. Наличие у Подрядчика электролаборатории на следующие виды работ: измерение
сопротивления изоляции кабелей, вторичных цепей и электропроводок, и
электрооборудования напряжением до 1000 В.

6.3.2. Все сотрудники Подрядчика, привлекаемые к выполнению Р
абот, должны иметь
удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в
электроустановках, а также иметь допуск по ПТБ и ПТЭ электроустановок потребителей.

6.3.3. В ходе выполнения Работ необходимо обратить внимание на целостность гла
зури на
поверхности опорных и проходных изоляторов, на отсутствие трещин и сколов. При
обнаружении сколов, трещин заменить опорные и проходные изоляторы на новые.

6.3.4. При необходимости концы проводов и кабелей пропаять, опрессовать медными
наконечник
ами или полностью заменить шлейфы при условии сопротивления изоляции менее
0,5мГом.

6.3.5.Трансформаторное масло необходимо полностью слить, прочистить трансформаторный
блок, расширитель, масломер от твердых осадков и загрязнений. Трансформаторное масло
за
менить на новое и предъявить лабораторный сертификат и акт испытаний.

6.3.6. Необходимо обратить внимание на работу переключателя напряжения, на отсутствие
выгоревших контактов, целостности рукоятки переключателя и четкости фиксации контактов
по ступеням н
апряжения. При обнаружении неисправностей, устранить их.

6.3.7. Необходимо отрегулировать отключение и включение ножей линейного разъединителя
(РЛНД), исключить перекос рабочей штанги включения и отключения РЛНД.


27
6.3.8.
Подрядчик

по окончании Работ предост
авляет Заказчику исполнительную
документацию в 2
-
х экземплярах на бумажном и на любом электронном носителе, в которую
должны входить, согласно СНиП 3.01.04
-
87 «Приемка в эксплуатацию законченных
строительством объектов. Основные положения», СНиП 12.01.2004

"Организация
строительного производства" и ГрК РФ:

-

ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче
-
приемке;

-

сертификаты на оборудование и применяемые материалы;

-

акты освидетельствования скрытых работ;

-

акты приемки выполненных работ;

-

акты замеров сопротивления изоляции.

6.3.9. Электропитание стояков (отключение и переключение) производить только в нерабочее
время, в выходные дни по согласованию с Заказчиком.

6.4. Требования к безопасности Работ:

6.4.1.

Вся полнота ответственности при вып
олнении Работ на объекте за соблюдение норм и
правил техники безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика,
выполняющего Работы. Организация и выполнение Работ должны осуществляться при
соблюдении законодательства Российской Федерации по о
хране труда, а также иных
нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года №
399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственны
е нормативные требования
охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и
строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда,
утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполн
ительной власти;
государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные
Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и
безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санита
рно
-
эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и
нормы, утверж
денные Минздравом России. При выполнении

монтажных работ строго
соблюдать ППБ
-
01
-
03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно
-
монтажн
ых работ в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на
объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами
пожаротушения несет Подрядчик, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Организаци
я строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих
на всех этапах
выполнения

Работ. Перед началом
выполнения

Работ необходимо провести
инструктаж о методах Работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах
индивидуальной

защиты. Безопасность выполняемых работ
-

согласно Федеральному закону
РФ от 30.12.2001 № 197
-
ФЗ ТК РФ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69
-
ФЗ «О
пожарной безопасности»; ГОСТ 12.1.004
-
91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие
требования»; СНиП 21
-
01
-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12
-
03
-
2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования».

6.5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым при выполнении Работ:

6.5.1.

Необходимое количество (объем) предлагаем
ых к применению материалов и
оборудования указан в Техническом задании и должен быть полностью учтен при составлении
смет для заключения Договора.

6.5.2. Используемые материалы должны иметь сертификаты, которые Подрядчик прилагает в
процессе выполнения Раб
от по Договору:



Сертификат соответствия ГОСТ;



Санитарно
-
гигиенический сертификат;



Сертификат пожарной безопасности.

6.5.3. В сертификатах качества на поставляемые материалы и устанавливаемое оборудование,
должно быть указано:



наименование предприятия


из
готовителя и его товарный знак;


28


наименование, марка и цвет материала;



номер партии и дата изготовления;



обозначение стандарта;



результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям
стандартов;



указания об особых свойствах материала (по
жаровзрывоопасность, токсичность и т.п).

6.6. Нормативная документация, применяемая при
выполнении

Работ:



СНиП 2.08.02
-
89* «Общественные здания и сооружения»;



СНиП 21
-
01
-
97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;



СП
-
31
-
110
-
2003 «Проектирование и монт
аж электроустановок жилых и общественных
зданий»;



СНиП 3.05.06
-
85 «Электротехнические устройства»;



ПУЭ

«Правила устройства электроустановок»;



ПТЭЭП

«Правила технической эксплуатации электро
установок потребителей»


7. Место, условия и сроки выполнения Работ:

7.1.

Место выполнения Работ: г. Москва, Варшавское шоссе, д.44А.

7.2. Работы выполняются в течение 30 календарных дней с даты заключения Договора.

7.3. Работы выполняются с учетом

режима работы
Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
.

7.4. Подрядчику следует во время выполнения Работ обеспечить необходимые мероприятия по
технике безопасности и охране окружающей среды на объекте в соответствии с действ
ующим
законодательством.


8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества Работ:

8.1.

Гарантийный период на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати
четырех) месяцев с даты подписания акта сдачи
-
приемки Работ
(Форма КС
-
2
)
.

8.2.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные
недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступления от условий
Договора, ухудшившие качество Работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийно
й
ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные Работы осуществляются
силами и за счет денежных средств Подрядчика.

Гарантийный срок в этом случае
продлевается на период устранения дефектов.

8.3.

Для проверки соответствия качества выполненных Подряд
чиком Работ требованиям,
установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

8.4.

Подрядчик должен предоставить Заказчику номер телефона с доступом 24 часа в сутки
для экстренного вызова специалистов при возникновении аварийных ситуаций
в период
гарантийного срока. Срок устранения неисправностей в течение гарантийного периода
составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты обращения Заказчика.


9. Руководство (контроль выполнения Договора):

Контроль выполнения Договора осуществляет: глав
ный энергетик
-

Сучков Андрей
Александрович (тел. 8
-
916
-
308
-
20
-
88).


ПОДРЯДЧИК:






____________________/____________/

м.п.

ЗАКАЗЧИК:

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исс
ледовательский
университет «Высшая школа экономики»

___________________/____________/

м.п.


29
Приложение
Б

к Договору_____________

от «___» ___________ 201
2

г.




ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
1













ПОДРЯДЧИК:






____________________/____________/

м.п.

ЗАКАЗЧИ
К:

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

___________________/____________/

м.п.








1

Указывается Локальная смета, предс
тавленная победителем запроса котировок в составе котировочной заявки
.


Приложенные файлы

  • pdf 83409483
    Размер файла: 351 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий