1.9.2. Участник, признанный победителем настоящего аукциона, должен подписать договор не позднее 10 (Десять) календарных дней со дня на строительство объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги — филиала ОАО РЖД ».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)












АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
№ 232-ГОРЬК-ДКСС/2013























г. Нижний Новгород
2013г.


УТВЕРЖДАЮ
Председатель Конкурсной комиссии ДКСС – филиала ОАО «РЖД»
В.Р.Еленский
«___»_____________2013 г.

Раздел I. Общие положения
Основные положения
ОАО «РЖД» в лице Горьковской дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит открытый аукцион № 232-ГОРЬК-ДКСС/2013 (далее - аукцион) на право заключения договора на строительство объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» в 2013 году.
Аукцион проводится в автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП).
Организатором аукциона является Нижегородское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД» (далее – организатор). Представитель организатора, ответственный за проведение открытого аукциона – Овчинников Владислав Евгеньевич, (831) 248-83-52, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Требования к выполняемым работам по пешеходному мосту на ст.Оричи в 2013 году приведены в техническом задании (раздел IV настоящей аукционной документации).
1.1.5. Претендентом на участие в аукционе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, зарегистрированные в автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО «РЖД» (далее – ЭТЗП) и подавшие в установленные сроки аукционную заявку на участие в настоящем аукционе.
1.1.6. Участниками аукциона признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, аукционные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные п.2.3, 2.4 настоящей аукционной документации, техническим заданием.
1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей аукционной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в аукционе.
1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе аукционных заявок, возврату не подлежат. За исключением банковских гарантий предоставленных в качестве обеспечения аукционной заявки, когда возврат банковских гарантий предусмотрен настоящей аукционной документацией..
1.1.9. Аукцион может быть прекращен в любой момент до рассмотрения аукционных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в аукционе без объяснения причин. Заказчик и организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
1.1.10. Аукционная документация и иная информация об открытом аукционе размещается на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (далее – официальный сайт), на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Конкурсные процедуры»), на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (раздел «Тендеры»)(далее – сайты). За получение документации плата не взимается.
В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.
Протоколы, оформляемые в ходе проведения аукциона, размещаются в соответствии с требованиями настоящего пункта в течение трех дней с даты их подписания.
1.1.11. Аукционная заявка рассматривается как обязательство претендента. Заказчик вправе требовать от победителя аукциона заключения договора на условиях настоящей аукционной документации.
1.1.12. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении настоящего аукциона не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерацией.
1.1.13. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.
1.1.14. Для участия в аукционе, проводимом в электронной форме на ЭТЗП, претендент должен:
- получить сертификаты электронной цифровой подписи для своих представителей;
- зарегистрироваться на ЭТЗП.
Все действия, выполненные на ЭТЗП лицом, указавшим правильные имя и пароль зарегистрированного лица, считаются произведенными от имени того лица, представителю которого были предоставлены эти имя и пароль. За действия своего представителя и документы, подписанные его электронной цифровой подписью, ответственность перед организатором несет лицо, зарегистрированное на ЭТЗП.
Организатор\заказчик не несут ответственности перед владельцами сертификата ключа подписи и лицами, использующими эти сертификаты для проверки подписи и шифрования сообщений, а также перед третьими лицами за любые убытки, потери, иной ущерб, связанный с использованием сертификата, независимо от суммы заключенных с использованием сертификата сделок и совершения ими иных действий.
Все действия, осуществляемые зарегистрированным лицом на ЭТЗП, а также время их совершения фиксируются автоматически.
Разъяснения положений аукционной документации:
1.2.1. Для разъяснения положений аукционной документации лица, зарегистрированные на ЭТЗП, обращаются с запросами в электронной форме. Запрос направляется через «личный кабинет участника электронных процедур» на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (далее - личный кабинет).
1.2.2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с требованиями п.1.1.10 настоящей аукционной документации извещения о проведении аукциона и аукционной документации и не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
1.2.3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
1.2.4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с п.1.1.10 настоящей аукционной документации не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.
Внесение изменений и дополнений в аукционную документацию:
1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания срока подачи аукционных заявок, в том числе, по запросу лица, зарегистрированного на ЭТЗП, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и настоящую аукционную документацию.
1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в настоящую аукционную документацию, размещаются в соответствии с п.1.1.10 настоящей аукционной документации в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.
1.3.3. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в аукционную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах аукциона и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения в соответствии с п.1.1.10 настоящей аукционной документации.
Аукционная заявка:
Аукционная заявка должна состоять из надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.1.1, и отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме), предоставляемых в соответствии с п.3.2 настоящей аукционной документации.
Каждый претендент может подать только одну аукционную заявку для участия в открытом аукционе.
Аукционная заявка должна действовать не менее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
Аукционная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей аукционной документации. Аукционная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей аукционной документации, отклоняется. В случае предоставления претендентом только одной части заявки (только документов, указанных в п.3.1.1 или только электронной части заявки) такая заявка считается не поданной.
Аукционная заявка оформляется на русском языке. Вся переписка, связанная с проведением открытого аукциона, ведется на русском языке. В случае если для участия в аукционе иностранному лицу потребуется извещение, аукционная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
1.5. Обеспечение аукционной заявки
1.5.1. Обеспечение аукционной заявки должно быть оформлено в виде банковской гарантии согласно приложению № 3, выданной одним из банков, указанных в приложении № 4 к настоящей аукционной документации. Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
1.5.2. Размер обеспечения аукционной заявки составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Банковская гарантия должна быть оформлена в пользу ОАО «РЖД».
Победителю аукциона и участнику, сделавшему предпоследнее предложение по цене, банковская гарантия возвращается после подписания победителем аукциона договора. В случае если победитель (участник, сделавший предпоследнее предложение по цене) не подпишет в установленный срок договор, гаранту может быть представлено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии.
Банковская гарантия возвращается в течение 5 рабочих дней:
1) по истечении срока ее действия;
2) после принятия решения об отказе от проведения аукциона;
3) после отзыва претендентом аукционной заявки до окончания срока подачи заявок;
4) после отказа претендента или участника от продления срока действия аукционной заявки;
5) претендент не был допущен к участию в открытом аукционе;
6) участник не стал победителем открытого аукциона и не признан участником, сделавшим предпоследнее предложение по цене;
7) с победителем открытого аукциона заключен договор.
1.5.6. Для возврата обеспечения аукционной заявки претендентам/участникам аукциона необходимо прибыть в Нижегородское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД» по адресу: 603029, г. Нижний Новгород, ул. Профинтерна, д.14-а, каб.2.
При себе необходимо иметь доверенность от организации, дающую право получить банковскую гарантию (с указанием номера банковской гарантии, банка, выдавшего банковскую гарантию, суммы банковской гарантии и номера аукциона, по которым выдана банковская гарантия) либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная печатью претендента/участника).
1.6.Срок и порядок подачи аукционных заявок:
1.6.1. Аукционные заявки на участие в аукционе предоставляются с момента размещения извещения о проведении открытого аукциона и аукционной документации в соответствии с п.1.1.10 настоящей аукционной документации, и не позднее 11.00 часов московского времени «19» июня 2013г.
1.6.2. Для надлежащей подачи аукционных заявок на участие в аукционе претенденты через личный кабинет подают на ЭТЗП электронные части аукционной заявки, содержащие документы согласно п.3.2.3 настоящей аукционной документации, а документы, указанные в п.3.1.1 настоящей аукционной документации, представляют по адресу: 603029 г. Нижний Новгород ул. Профинтерна д.14-а каб.2 строго в сроки, указанные в п.1.6.1 настоящей аукционной документации.
1.6.3. Электронная часть аукционной заявки должна быть подписана Электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП).
1.6.4. Документы, указанные в п.3.1.1, по истечении срока, указанного в п.1.6.1 настоящей аукционной документации, не принимаются. Документы, указанные в п.3.1.1, полученные по почте, по истечении срока, указанного в п.1.6.1, не рассматриваются и возврату не подлежат (за исключением банковской гарантии). По истечении срока подачи аукционных заявок претенденты не имеют возможности подать электронную часть аукционной заявки.
1.6.5. Окончательный срок подачи аукционных заявок и, соответственно, дата вскрытия аукционных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном п.1.1.10 настоящей аукционной документации. В этом случае срок действия аукционных заявок претендентов устанавливается в соответствии с п.1.4.3 настоящей аукционной документации и не сокращается. Продление срока действия обеспечения аукционных заявок не требуется.
1.7. Изменения аукционных заявок и их отзыв:
1.7.1.Претендент вправе изменить или отозвать поданную аукционную заявку в любое время до истечения срока подачи аукционных заявок.
1.7.2.Для внесения изменений в поданную аукционную заявку или отзыва заявки необходимо следовать положениям «Руководства пользователя», размещенного на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в разделе «Нормативные документы».
Никакие изменения не могут быть внесены в аукционную заявку после окончания срока подачи аукционных заявок.
1.8. Недобросовестные действия претендентов/участников:
1.8.1. К недобросовестным действиям претендентов/участников относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения аукциона, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.
1.8.2. В случае установления недобросовестности действий претендента/ участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в аукционе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.
1.9. Заключение договора:
1.9.1. Положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с аукционной документацией и аукционной заявкой победителя аукциона, за исключением случаев, предусмотренных настоящей аукционной документацией. При невыполнении победителем аукциона требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, сделавшим предпоследнее предложение по цене договора.
1.9.2. Участник, признанный победителем настоящего аукциона, должен подписать договор не позднее 10 (Десять) календарных дней со дня проведения аукциона на ЭТЗП.
1.9.3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению №10 к настоящей аукционной документации.
1.9.4. В случае если победитель аукциона уклоняется от подписания договора более чем на 5 (Пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.
1.9.5. В течение срока действия аукционной заявки победитель аукциона обязан заключить договор на условиях настоящей аукционной документации, аукционной заявки, по цене победителя, заявленной в ходе проведения аукциона.
1.9.6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей аукционной документации.
1.9.7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам аукциона, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких либо последствий.
1.9.8. Работы, выполняемые по условиям настоящего аукциона, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на работы, переходят Заказчику.
Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам на участие в аукционе
Обязательные требования:
Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям аукционной документации, а именно:
а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;
б) не находиться в процессе ликвидации;
в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);
г) на его имущество не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;
Квалификационные требования:
Претендент (в том числе все юридические и/или физические лица, выступающие на стороне одного претендента в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям аукционной документации, а именно:
а) претендент должен иметь разрешительные документы, выданные саморегулируемой организацией (далее – СРО) о допуске к видам работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства (по перечню приложения № 9 к настоящей аукционной документации), которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624;
б) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету открытого аукциона, стоимость которых составляет не менее 20 (двадцати) процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей аукционной документации;
в) у претендента должна иметься система менеджмента качества выполняемых работ по предмету открытого аукциона;
г) у претендента должны иметься производственные мощности (ресурсы) (оборудование, транспорт), необходимые для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Аукциона (обязательный перечень производственных мощностей указан ниже):
-буровой станок Bauer или эквивалент не менее 1 ед.;
-бульдозер ДЗ-110 или эквивалент не менее 1 ед.;
-кран автомобильный КС-55713 г\п не менее 25 тн. или эквивалент не менее 1 ед.;
-Ж.д.кран «Сокол 80.01» или эквивалент не менее 1 ед.;
-автомобиль-самосвал КАМАЗ-5511 или эквивалент не менее 1 ед.;
-экскаватор ЭО-2621 или эквивалент не менее 1 ед.;
-автобетононасос КАМАЗ-55111 или эквивалент не менее 1 ед.;
-сварочный трансформатор не менее 1 ед.;
-ручная пневмотрамбовка не менее 1 ед.:
д) у претендента должен иметься квалифицированный административно-производственный персонал, необходимый для выполнения работ, являющихся предметом настоящего Аукциона:
-бетонщик не ниже 3 разряда не менее 3 чел.
-газосварщик не ниже 3 разряда не менее 2 чел.
-монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций не ниже 4 разряда не менее 5 чел.
-производитель работ (прораб) в строительстве не менее 3 чел.
Претендент в составе аукционной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей аукционной документации;
оригинал банковской гарантии, оформленной в соответствии с пп.1.5.1-1.5.5 и приложением № 3 к настоящей аукционной документации;
копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника закупки);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого аукциона в соответствии с пунктом 1.1.11 настоящей аукционной документации (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности;
доверенность на сотрудника, подписавшего аукционную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу;
бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, либо налоговые декларации для лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения, с приложением документа, подтверждающего правомерность применения УСН, выданного Федеральной налоговой службой, за 2011г. и 2012г. (копии с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии протокола входного контроля, заверенные печатью и подписью претендента);
справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в соответствии с требованиями п.1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 января 2013 года №ММВ-7-12/22» с учетом внесенных в приказ изменений (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента)».
В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также предоставляет в составе аукционной заявки следующие документы:
1. выданные СРО действующие свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по предмету открытого аукциона в соответствии с приложением № 9 к настоящей аукционной документации;
2. документ по форме приложения № 6 к настоящей аукционной документации о наличии опыта по предмету открытого аукциона;
3. копии договоров на выполнение работ;
4. сертификат соответствия системы менеджмента качества стандарту ISO серии 9000 при наличии, либо распоряжение, приказ, иной организационно-распорядительный акт, подтверждающий введение на предприятии собственной системы менеджмента качества, с приложением положения о качестве или иного документа, содержащего описание системы;
6. документы, подтверждающие наличие производственных мощностей, ресурсов (например, копии карточек учета основных средств, заверенные генеральным директором, главным бухгалтером, копии договоров купли-продажи, аренды, иных договоров);
7. справка по форме приложения № 7 к настоящей аукционной документации;
8. организационно-штатная структура, по форме приложения № 5 к аукционной документации;
9. штатное расписание (копия, заверенная претендентом);
Вскрытие заявок:
По окончании срока подачи аукционных заявок для участия в открытом аукционе в 11.00 часов московского времени «19» июня 2013 года представленные заявки вскрываются на ЭТЗП, электронные части заявок становятся доступны организатору/заказчику.
Рассмотрение аукционных заявок:
Рассмотрение аукционных заявок осуществляется экспертной группой совместно с организатором по адресу: 603011, г. Нижний Новгород, ул. Июльских дней, д.1-а, Центральный дворец культуры железнодорожников «25» июня 2013 года.
Аукционные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей аукционной документации, на основании представленных в составе аукционных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей аукционной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
Организатор рассматривает только те заявки претендентов, которые подписаны электронной цифровой подписью и направлены ему в сроки, указанные в п.1.6.1 настоящей аукционной документации.
Электронные документы, заверенные электронной цифровой подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной цифровой подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная цифровая подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи). Организатор вправе требовать подтверждения по полученным электронным документам в случае сомнения в подлинности электронной цифровой подписи и правомерности ее использования.
До истечения срока действия аукционной заявки претенденту, участнику может быть предложено продлить срок действия заявок и обеспечения аукционной заявки. Претенденты, участники вправе отклонить такое предложение организатора, не утрачивая права на обеспечение аукционной заявки. В случае отказа претендента/ участника от продления срока действия заявки аукционная заявка отклоняется от участия в аукционе, а обеспечение аукционной заявки ему возвращается.
Аукционная заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед ОАО «РЖД» за последние три года, предшествующие дате проведения аукциона, в случае невыполнения обязательств перед ОАО «РЖД», причинения вреда имуществу ОАО «РЖД» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ОАО «РЖД», причинение вреда имуществу ОАО «РЖД» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ОАО «РЖД».
Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого аукциона может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.
Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в соответствии с требованиями п.1.1.10 в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.
При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, аукционная заявка претендента, участника отклоняется.
Указание претендентом недостоверных сведений в аукционной заявке может служить основанием для отклонения такой заявки.
В случае если претендент не соответствует требованиям, содержащимся в аукционной документации, его аукционная заявка отклоняется.
Информация относительно процесса рассмотрения аукционных заявок не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям п.1.1.10 настоящей аукционной документации, служат основанием для отклонения аукционных заявок таких претендентов/участников.
Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, и/или статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении физических и/или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.
Претендент также не допускается к участию в открытом аукционе в случае:
непредставления определенных аукционной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;
несоответствия претендента предусмотренным аукционной документацией требованиям;
3) несоответствия аукционной заявки требованиям аукционной документации, в том числе если:
- аукционная заявка не соответствует форме, установленной аукционной документацией, и/или не является полной, то есть не имеет обязательной информации согласно требованиям аукционной документации;
- документы не оформлены и/или не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями аукционной документации);
4) отказа претендента от продления срока действия заявки и обеспечения заявки;
5) невнесения обеспечения аукционной заявки.
Если в аукционной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
на участие в открытом аукционе не подана ни одна аукционная заявка;
на участие в открытом аукционе подана одна аукционная заявка;
по итогам рассмотрения аукционных заявок к участию в открытом аукционе допущен один претендент;
на аукцион явился один участник;
в ходе проведения открытого аукциона не поступили предложения о более низкой цене договора, чем начальная (максимальная) цена договора, шаг аукциона снижен до минимального размера и после троекратного объявления последнего предложения о начальной (максимальной) цене договора не поступило ни одного предложения с более низкой ценой договора;
к участию в открытом аукционе не допущен ни один претендент.
2.6.15. В случае если к участию в аукционе допущен только один претендент и аукцион признан несостоявшимся договор заключается с единственным участником аукциона.
2.6.16. По результатам рассмотрения аукционных заявок принимается решение о соответствии/несоответствии претендентов и представленных ими аукционных заявок требованиям аукционной документации, об отклонении аукционных заявок, не соответствующих требованиям документации, допуске/недопуске претендентов к участию в открытом аукционе и признании претендентов участниками аукциона.
2.6.17. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении аукционных заявок.
Порядок проведения аукциона:
2.7.1. Аукцион проводится в электронной форме на ЭТЗП в личном кабинете участника в 13.00 часов московского времени «27» июня 2013г.
2.7.2. Аукцион проводится путем снижения (при закупке товаров), общей начальной (максимальной) цены за весь объем закупаемых товаров, на «шаг аукциона».
2.7.3. Шаг аукциона устанавливается в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.
2.7.4. Организатор перед началом проведения аукциона присваивает регистрационные номера участникам аукциона.
2.7.5. Аукцион начинается во время, указанное в п.1.1.1 настоящей аукционной документации, с объявления предложения о цене договора с учетом шага аукциона. Предложение о цене договора действует в течение 5 минут, за исключением предложения на последнем шаге аукциона, а также после каждого предложения участника, где устанавливается 15 минут.
2.7.6. Участник, если он согласен заключить договор по такой цене, соглашается с предложенной ценой, подписывая данное предложение ЭЦП.
2.7.7. При предоставлении предложений участников в электронной форме очередность представления предложений фиксируется автоматически.
2.7.8. С момента начала проведения аукциона до его окончания на электронной странице данного аукциона указываются все предложения о цене договора и время их поступления.
2.7.9. В случае, если была предложена цена договора, сниженная в соответствии с шагом аукциона, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона, ЭТЗП фиксирует предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.
2.7.10. В случае если в течение действия предложения после объявления цены договора с учетом шага аукциона ни один из участников аукциона не подтвердит свое согласие с предложенной ценой договора, шаг аукциона понижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора, объявляется цена договора с учетом снижения шага аукциона.
2.7.11. Шаг аукциона снижается каждые 5 минут до предоставления предложения участника, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора.
2.7.12. Аукцион считается оконченным, если по истечении 15 минут после последнего предложения о цене договора ни один из участников не предложил новую цену договора (при этом шаг аукциона составляет не ниже 0,5 процента начальной цены договора). Средствами ЭТЗП фиксируется последнее и предпоследнее предложение по цене договора и регистрационные номера участников сделавших такие предложения.
2.7.13. При проведении аукциона какие-либо переговоры с участниками/ претендентами не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в аукционе и/или условия для разглашения конфиденциальных сведений.
2.7.14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее низкую цену договора.
2.7.15. Информация о ходе аукциона, предложениях участников, в том числе последнем и предпоследнем предложениях, отображается на странице аукциона на сайте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
2.7.16. По результатам аукциона стоимость каждого наименования работ и используемых материалов за единицу подлежит снижению от начальной пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены договора, полученной по итогам проведения аукциона.
2.7.17. Конкурсная комиссия может принять решение об изменении объема выполняемых работ в пределах не более 30 процентов начальной (максимальной) цены договора.
Раздел III. Порядок оформления аукционных заявок.
Предоставление документов в составе аукционной заявки:
В срок, указанный в п.1.6.1 настоящей аукционной документации в адрес организатора: 603029 г. Нижний Новгород ул. Профинтерна д.14-а, каб.2, претендентами должны быть предоставлены:
- оригинал обеспечения аукционной заявки, оформленного в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации,
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в соответствии с требованиями п.1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 января 2013 года №ММВ-7-12/22» с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента)».
3.1.2. Представитель претендента должен иметь при себе:
доверенность на право подачи документов, с приложением паспорта, документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность или протокол/решение, иной документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени претендента без доверенности (копия, заверенная печатью претендента).
2 экземпляра расписки о получении документов на участие в открытом аукционе, оформленной в соответствии с приложением №11 к настоящей аукционной документации, подписанной со стороны претендента.
3.1.3. Рассмотрение представленных в составе заявки претендента документов на соответствие требованиям, изложенным в документации, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей документацией.
Оформление аукционной заявки на ЭТЗП:
Аукционная заявка оформляется и подается из «Личного кабинета участника электронных процедур» на ЭТЗП.
Аукционная заявка, подаваемая претендентом на ЭТЗП, состоит из отсканированных документов в формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов составляет 100-200 dpi, допускается сканирование в черно-белом режиме) и представляет собой файл – архив, следующего формата «Наименование претендента Аукцион №.rar (или .zip)». Общий размер архива электронной части аукционной заявки не должен превышать 10 Мегабайт. Допускается размещение многотомного файла – архива при условии, что размер каждого тома не будет превышать 10 Мегабайт и их общее количество будет не больше 5. Вместо набора символов «Наименование претендента» указать наименование претендента, а вместо символа «№» претендент должен указать номер аукциона.
3.2.3. Электронная часть аукционной заявки содержит следующие документы и материалы:
опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2 к настоящей аукционной документации;
техническое предложение, оформленное в соответствии с техническим заданием раздел IV настоящей аукционной документации (претендент обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в техническом задании) в виде пояснительной записки, которая должна содержать:
- календарный план производства работ по объекту, в котором устанавливается последовательность и сроки выполнения работ (без привязки к датам);
- перечень мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и исключение хищений материалов, изделий, конструкций на строительной площадке;
- перечень мероприятий по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;
-перечень мероприятий по соблюдению правил электробезопасности, пожарной безопасности, а также техники безопасности при производстве работ:
- ведомость объемов работ по объекту, предусмотренных разделом IV настоящей аукционной документации;
документальные подтверждения соответствия претендента обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей аукционной документации.
документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, изложенным в разделе IV настоящей аукционной документации.


Раздел IV. Техническое задание
4.1 Общие требования.
4.1.1. Работы, указанные в техническом задании, являются неделимыми.
4.1.2. В аукционной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для Заказчика.
4.1.3. Участник, признанный победителем (далее - Подрядчик) должен выполнять Работы собственными силами, с использованием собственных материалов и средств. Возможно привлечение субподрядных организаций с письменного согласия Заказчика. Подрядчик должен устранять недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
Подрядчик должен устранять недостатки, обнаруженные в результатах работ, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком.
4.1.4. При выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить полное соблюдение требований предусмотренных договором, строительными нормами и правилами.
4.1.5. Качество материалов и комплектующих, используемых при производстве работ, должно соответствовать установленным стандартам. Материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество;
4.1.6. Производство работ должно осуществляться под непосредственным контролем представителей Заказчика;
4.2. В подтверждение соответствия требованиям технического задания претендент представляет следующие документы:
- сведения о привлекаемых субподрядных организациях по форме приложения № 8 к настоящей аукционной документации;
- выданные СРО действующие свидетельства субподрядной организации о допуске к соответствующим видам работ по предмету открытого аукциона в соответствии с приложением № 9 к настоящей аукционной документации;
- копии договоров о намерениях, иных договоров, подтверждающих согласие субподрядной организацией выполнение работ по предмету настоящего аукциона.
Документы, содержащие сведения о субподрядной организации, должны быть заверены подписью и печатью руководителя субподрядной организации.
4.3. Предмет договора - строительство объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» в 2013 году.
4.4. Начальная (максимальная) цена договора составляет 30 437 990,00 (Тридцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек без учета НДС, 35 916 828,20 (Тридцать пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 20 копеек с учетом НДС.
Цена договора сформирована с учетом всех возможных затрат и расходов Подрядчика, в том числе стоимости всех налогов, включая НДС, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой, стоимости оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой и погрузочно-разгрузочными работами, комплексное страхование объекта, затраты на строительство временных зданий и сооружений инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, и включает в себя:
- стоимость строительно-монтажных работ без учета НДС составляет 26 700 210,00 (Двадцать шесть миллионов семьсот тысяч двести десять) рублей 00 копеек; в том числе:
- стоимость затрат на строительство временных зданий и сооружений без учета НДС составляет 870 550,00 (Восемьсот семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;
- стоимость оборудования без учета НДС составляет 3 337 270,00 (Три миллиона триста тридцать семь тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек;
- стоимость непредвиденных работ и затрат без учета НДС составляет 400 510,00 (Четыреста тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек;
4.4. Адрес объекта: Кировская область, ст. Оричи.
4.5. Перечень строительно-монтажных работ:
№ пп
Наименование работ и используемые материалы
(оборудование, средства и др.)
Ед. изм.
Кол.

1
2
3
4

Подготовительные работы, рекультивация
 
 

1
Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (снятие растительного слоя толщиной 10 см)
1000 м3 грунта
0,03

2
Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (разборка насыпи монтажной площадки вдоль пути №5 из песка)
1000 м3 грунта
0,137

3
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью не менее 0,5 м3, группа грунтов 1
1000 м3 грунта
0,137

4
Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км класс груза 1
1 т
205,5

5
Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью не менее 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (обратная надвижка растительного грунта)
1000 м3 грунта
0,03

Переустройство существующих подземных коммуникаций
 

Строительные работы

1
Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, группа грунтов 3 (для переустройства кабеля между 1 и 2 путями)
100 м3 грунта
0,82

2
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 (для защиты кабелей, попадающих под лестничный сход №1)
100 м3 грунта
0,34

3
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
100 м3 грунта
1,16

4
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) с количеством каналов: до 2
1 км трубопровода
0,045

6
Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2 отверстий (защита существующих кабелей)
1 канало-километр трубопровода
0,034

8
Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 200
м
18

9
Трубы асбестоцементные безнапорные БНТ 150
м
16

10
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных. Погрузка и перевозка на расстояние до 30км (полигон ТБО)
100 м3 конструкций
0,0135

13
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
100 м2 дорожек и тротуаров
0,27

14
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см)
100 м2 покрытия
0,27

Монтажные работы

15
Демонтаж: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
100 м кабеля
3,12

16
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
100 м кабеля
3,44

17
Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, в утолщенной оболочке из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, марки СБЗПу или эквивалент, с числом жил и диаметром жилы, мм: 30х0.9
1000 м
0,365

18
Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ с заливкой кожуха массой, сечение жил до 16 мм2 Муфта МСБ-П-27-30
1 шт.
16

Переустройство ВЛДПР-27,5кВ
 
 

1
Демонтаж кронштейнов
1 консоль
6

2
Демонтаж проводов высоковольтных без оснастки: на станции
10 км провода
0,03

3
Установка Кронштейнов массой, кг: до 75
1 консоль
6

4
Кронштейн для подвески проводов КФД
шт.
6

5
Подвеска проводов высоковольтных без оснастки: на станции (существующих)
10 км провода
0,03

Временное переустройство надземной контактной сети над ж.д. путями

1
Изоляторы полимерные (монтаж в несущие троса контактных подвесок)
1 шт.
10

2
Изоляторы секционные (монтаж в контактные провода)
1 шт.
10

3
Изоляторы полимерные (монтаж в нижние фиксирующие троса 4-х гибких поперечин)
1 шт.
12

4
Изолятор полимерный марки НСПКр 120-25/1,2 или эквивалент
шт.
22

5
Изолятор секционный марки ИС-1-80-25 или эквивалент
шт.
10

6
Демонтаж: Изоляторы
1 шт.
32

7
Демонтаж проводов высоковольтных без оснастки: на станции (на участке L=300м 115 раз)
10 км провода
3,45

8
Подвеска проводов высоковольтных без оснастки: на станции (на участке L=300м 115 раз)
10 км провода
3,45

Устройство буронабивных свай
 

1
Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм в грунтах 3 группы
1 м3 сваи
17,95

2
Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм в грунтах 5 группы
1 м3 сваи
98,54

3
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм
т
4,148

4
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм
т
0,135

5
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм
т
0,62

6
Элементы из профильной стали
т
1,988

Общестроительные работы
 

Монтажные площадки

1
Отсыпка насыпи монтажной площадки и подъезда к ней у пути №5
1000 м3 грунта
0,137

2
Устройство временного настила из шпал на путях №2 и №4
100 шпал
4,55

3
Разборка настила из шпал (погрузка и вывоз на полигон ТБО)
100 шпал
4,55

4
Устройство площадок из сборных железобетонных плит площадью до 3 м2 (под буровой станок)
100 м3
0,4606

5
Разборка площадок из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2
100 м3
0,4606

Опоры моста

Работы производятся в "окно" и в охранной зоне воздушных линий электропередач

6
Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3 (диам. 1200 мм, от верха монтажных площадок до верха буронабивного столба на глубину до 2 м)
1 м скважины
7,86

7
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 3 (грунт от устройства БНС) вывоз
1000 м3 грунта
0,122

8
Разработка грунта в отвал в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (котлован вокруг свай)
1000 м3 грунта
0,265

9
Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (стаканы СМ-1)
100 м3
0,216

10
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов
1 т арматуры
3,186

11
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб обмазочной битумной мастикой двухслойной
100 м2
0,8112

12
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
1000 м3 грунта
0,265

13
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
100 м3
2,65

14
Сооружение железобетонных конструкций опор многостоечных (блок стоек С950-2, блок ригеля Р3-Б, Р4-Б, блок балки ЛК)
1 м3
20,82

15
Сооружение железобетонных конструкций опор одностоечных (блок стоек С650-2, С550-2, С350-2, С200-2, блок ригеля Р-5)
1 м3
10,5

16
Бетон тяжелый, класс В25 (М350) (для объединения блоков стоек со стаканами и блоками ригелей)
м3
3,72

17
Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С950-2, объем бетона-2,3 м3, расход стали-956,8 кг/шт.
шт.
6

18
Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С650-2, объем бетона-1,6 м3, расход стали-660,8 кг/шт.
шт.
1

19
Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С550-2, объем бетона-1,3 м3, расход стали-557,7 кг/шт.
шт.
2

20
Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С350-2, объем бетона-0,84 м3, расход стали-363,7 кг/шт.
шт.
1

21
Блок стоек из бетона класса В25 W8 F300, марки С200-2, объем бетона-0,48 м3, расход стали-218,4 кг/шт.
шт.
2

22
Блок ригелей без закладных деталей из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-5, объем бетона-0,5 м3, расход стали-136,5 кг/шт.
шт.
9

23
Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-3Б, объем бетона-2,2 м3, расход стали-525,8 кг/шт.
шт.
2

24
Блок ригелей с закладными деталями из бетона класса В25 W8 F300, марки Р-4Б, объем бетона-2,2 м3, расход стали-541,2 кг/шт.
шт.
1

25
Блок балок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛК-4, объем бетона-0,16 м3, расход стали-37,0 кг/шт. (применительно ЛК)
шт.
3

26
Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше
100 м3
0,0009

27
Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта (без стоимости раствора)
1 опорная часть
8

28
Обеспыливание надземных бетонных поверхностей опор
1 м2
240

29
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734 или эквивалент
100 м2
2,4

30
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХП-799 или эквивалент (за 3 раза)
100 м2
2,4

Сходы пешеходного моста

31
Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов на платформу (сход лестничный №1, №2)
1 м3
27,2

32
Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ12-1, объем бетона-1,2 м3, расход стали-388,8 кг/шт.
шт.
7

33
Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ12-3, объем бетона-0,32 м3, расход стали-124,5 кг/шт.
шт.
4

34
Блок распорок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛР-1, объем бетона-0,07 м3, расход стали-11,4 кг/шт.
шт.
20

35
Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-5, объем бетона-0,63 м3, расход стали-84,4 кг/шт.
шт.
8

36
Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-3, объем бетона-0,34 м3, расход стали-58,1 кг/шт.
шт.
2

37
Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-4, объем бетона-0,47 м3, расход стали-141,5 кг/шт.
шт.
10

38
Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-6, объем бетона-0,57 м3, расход стали-167,6 кг/шт.
шт.
10

39
Сооружение железобетонных конструкций лестничных сходов на землю (сход лестничный №3)
1 м3
18,97

40
Блок косоуров из бетона класса В27,5 W8 F300, марки ЛБ12-1, объем бетона-1,2 м3, расход стали-388,8 кг/шт.
шт.
7

41
Блок распорок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛР-1, объем бетона-0,07 м3, расход стали-11,4 кг/шт.
шт.
12

42
Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-5, объем бетона-0,63 м3, расход стали-84,4 кг/шт.
шт.
5

43
Блок лестничных площадок из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛП-3, объем бетона-0,34 м3, расход стали-58,1 кг/шт.
шт.
1

44
Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-4, объем бетона-0,47 м3, расход стали-141,5 кг/шт.
шт.
6

45
Блок лестничных маршей из бетона класса В25 W8 F300, марки ЛМ-6, объем бетона-0,57 м3, расход стали-167,6 кг/шт.
шт.
6

46
Обеспыливание открытых бетонных поверхностей сходов
1 м2
180

47
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734 или эквивалент
100 м2
1,8

48
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХП-799 или эквивалент (за 3 раза)
100 м2
1,8

49
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
100 м2
3,75

Пролетные строения

Работы производятся в "окно" и в охранной зоне воздушных линий электропередач
 
 

50
Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной до 24 м
1 пролетное строение
4

51
Балка пролетных строений пешеходных мостов из предварительно напряженного железобетона с монолитным стыком
м3
31,8

52
Устройство монолитных железобетонных пролетных строений и монолитных плит сталежелезобетонных пролетных строений мостов и путепроводов (монолитные участки объединения балок пролетного строения)
1 м3 бетонной смеси
1,4

53
Окраска железобетонных пролетных строений мостов (эмалью ХП-799 или эквивалент за 3 раза по слою лака ХП-734 или эквивалент)
100 м2
3,46

54
Устройство подмостей для окраски
100 м2
3,46

Покрытие моста

Работы производятся над ж.д. путями и в охранной зоне воздушных линий электропередач

55
Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м (стойки Ст, фермы ФМ, связи, диафрагмы, своды, перильные ограждения из стали С345)
1 т конструкций
4,788

56
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
1 т перил
1,117

57
Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (перекрывающий лист при устройстве деформационных швов)
1 т конструкций
0,0405

58
Устройство стяжек цементных толщиной 32,5 мм (по верху плиты пролетных строений)
100 м2 стяжки
1,25

59
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
1,25

60
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 или эквивалент за 2 раза (применительно)
100 м2
2,42

61
Устройство покрытия и стенового ограждения прохожей части из сотового и монолитного поликарбоната (применительно)
100 м2
3,8 2,55+1,25

62
Монтаж ограждающих конструкций стен из алюминиевых композитных панелей "Alucobond" или эквивалент на металлическом каркасе (применительно)
100 м2 поверхности облицовки
0,6

63
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
8

Покрытие сходов

Сходы №1, №3

64
Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м (рамы РМ-1, прогоны стенового ограждения, прогоны настила покрытия, перильное ограждение из стали С345)
1 т конструкций
6,219

65
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
1 т перил
1,795

66
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
1,071

67
Установка монтажных изделий массой более 20 кг (направляющие швеллера)
1 т стальных элементов
1

68
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 или эквивалент за 2 раза (применительно)
100 м2
3,546

69
Устройство покрытия и стенового ограждения прохожей части из сотового и монолитного поликарбоната (применительно)
100 м2
4,408

70
Монтаж ограждающих конструкций стен из алюминиевых композитных панелей "Alucobond" или эквивалент на металлическом каркасе (применительно)
100 м2 поверхности облицовки
0,621

71
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
10

Сход №2

72
Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м (рамы РМ-1, прогоны стенового ограждения, прогоны настила покрытия, перильное ограждение из стали С345)
1 т конструкций
2,871

73
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
1 т перил
0,814

74
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
0,429

75
Установка монтажных изделий массой более 20 кг (направляющие из швеллера)
1 т стальных элементов
0,45

76
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 или эквивалент за 2 раза (применительно)
100 м2
1,412

77
Устройство покрытия и стенового ограждения прохожей части из сотового и монолитного поликарбоната (применительно)
100 м2
1,762

78
Монтаж ограждающих конструкций стен из алюминиевых композитных панелей "Alucobond" или эквивалент на металлическом каркасе (применительно)
100 м2 поверхности облицовки
0,249

79
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2
1 решетка
4

Входы

Входы Вх-1, Вх-3
 
 

80
Устройство основания под фундаменты песчаного (конуса вокруг опор №3 сходов
1 м3 основания
4,1

81
Устройство основания под марши монолитные щебеночного
1 м3 основания
2,92

82
Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (марши монолитные)
100 м3
0,051

83
Установка закладных деталей весом до 4 кг
1 т
0,035

84
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
100 м2
0,033

85
Устройство основания под бордюр щебеночного (на входе №1)
1 м3 основания
2,34

86
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
100 м
0,24

87
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ср. толщ. 250мм (Вх-1)
100 м3
0,066

88
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Вх-3)
100 м2
0,06

89
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (Вх-1)
100 м2
0,27

90
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см) марка II, тип Д
100 м2 покрытия
0,33

91
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
0,109

92
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
1 т перил
0,25

93
Обеспыливание открытых бетонных поверхностей
1 м2
4,2

94
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734 или эквивалент
100 м2
0,042

95
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХП-799 или эквивалент (за 3 раза)
100 м2
0,042

Входы Вх-2
 
 

Работы выполняются в междупутье без прекращения движения поездов

96
Устройство основания под фундаменты песчаного (конуса вокруг опоры №3 схода №2
1 м3 основания
2,9

97
Устройство основания под марши монолитные щебеночного
1 м3 основания
1,5

98
Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх (марши монолитные)
100 м3
0,022

99
Установка закладных деталей весом до 4 кг
1 т
0,014

100
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
100 м2
0,038

101
Устройство основания под бордюр щебеночного (на входе №1)
1 м3 основания
0,85

102
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
100 м
0,08

103
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
шт.
8

104
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ср. толщ. 250мм (Вх-1)
100 м3
0,026

105
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
100 м2
0,092

106
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см) марка II, тип Д
100 м2 покрытия
0,092

107
Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
100 м2 покрытия
0,054

108
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах
1 т перил
0,152

109
Обеспыливание открытых бетонных поверхностей
1 м2
2

110
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХП-734 или эквивалент
100 м2
0,02

111
Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХП-799 или эквивалент (за 3 раза)
100 м2
0,02

Электроснабжение и освещение
 

Монтажные работы

1
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А
1 шт.
1

2
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
1 шт.
1

3
Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А
1 шт.
1

4
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
1 шт.
1

5
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные
1 шт.
1

6
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
100 шт.
0,57

7
Световые настенные указатели
100 шт.
0,06

8
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг
100 м кабеля
0,14

9
Устройство постели при одном кабеле в траншее
100 м кабеля
0,14

10
Песок природный для строительных работ средний
м3
1,68

11
Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля
100 м кабеля
0,14

12
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (в земле в п/э трубе д.50 мм)
100 м кабеля
0,02

13
Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм
100 м
3,51

14
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
100 м
3,51

15
Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
1 шт.
2

16
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм
10 шт.
0,9

17
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
100 м
0,14

Строительные работы

18
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3
100 м3 грунта
0,05

19
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3
100 м3 грунта
0,03

20
Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством каналов: до 2
1 км трубопровода
0,002

21
Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм
10 м
0,2

Видеонаблюдение
 

Монтажные работы без приобритения оборудования

1
Установка уличной видеокамеры с грозозащитой
1 компл.
8

2
Монтаж ИК подсветки
100 шт.
0,08

3
Устройство цифровой регистрации
1 устройство
2

4
Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля
1 шт.
3

5
Коробка ответвительная на стене
1 шт.
8

6
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (в стальной трубе д.25 мм под потолком пешеходного перехода)
100 м
1,7

7
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (по стене пешеходного перехода)
100 м
2,5

8
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
100 м
2,5

9
Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (по кровле здания вокзала)
100 м
1,85

10
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг (в стальной трубе д.25 мм по кровле здания вокзала)
100 м кабеля
1,85

11
Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
100 м кабеля
0,09

12
Настройка канала ТЧ на кабельных цепях по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0
1 канал связи
8

Подъемные платформы типа БК - 320
 

1
Монтаж подъемной платформы БК - 320, 32м
шт.
2

2
Монтаж подъемной платформы БК - 320, 36м
шт.
1

Благоустройство
 

1
Устройство металлических пешеходных ограждений
100 м
1

2
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16 или эквивалент за 2 раза (применительно)
100 м2
1,259

4.6.Перечень оборудования:
№ п/п
Наименование оборудования
Количество
Ориентировочная стоимость оборудования в текущем уровне цен на основании мониторинга цен производителей без НДС

1
3
4
6

1
Видеонаблюдение

 
Уличная видеокамера с грозозащитой WiderVision WV-65BHEX или эквивалент
8


 
Уличный инфракрасный прожектор для видеокамер WiderVision WV-IR40 или эквивалент
8


 
Термокожух с кронштейном, 12В SVS21L-12V или эквивалент
8


 
Цифровой видеорегистратор системы видеонаблюдения Polevision PVDR 1663L или эквивалент
1


 
Цифровой видеорегистратор системы видеонаблюдения Polevision PVDR 0863L или эквивалент
1


 
Монитор жидкокристаллический системы видеонаблюдения DS-190PQ или эквивалент
2


 
Блок питания БП-5А или эквивалент
2


 
Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 650VA или эквивалент
1


 
Итого:
 
139,14

2
Подъемные платформы БК-320

 
Подъемная платформа БК-320, 32м
2


 
Подъемная платформа БК-320, 36м
1


Чертежи сходов являются неотъемлемой частью аукционной документации (прилагаются)

 
Итого:
 
3 198,13

 
ВСЕГО
 
3 337,27

4.7. Срок выполнения работ: с момента подписания договора в соответствии с календарным графиком выполнения работ до 30 ноября 2013 года
4.8. Гарантия на выполненные работы: исчисляется с момента сдачи объекта в эксплуатацию и составляет не менее 24 месяцев. В течение гарантийного срока в соответствии с договором подряда, Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.
4.9. Порядок оплаты: Заказчик принимает и оплачивает Комплекс работ, выполненный Подрядчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента принятия работ. Оплата выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком Комплекса работ производится в объеме до 95% от стоимости Комплекса работ.
Удержанные за текущий год 5 (пять)% от стоимости выполненного Комплекса работ, оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акт приемки законченного строительством объекта, включая время на устранение дефектов, выявленных при приёмке Объекта и возмещения нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу.































Приложение № 1
к аукционной документации

На бланке претендента
ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ В открытом аукционе № 232-ГОРЬК-ДКСС/2013

В конкурсную комиссию ________



Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (наименование претендента) (указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного участника наименования таких лиц), а также полностью изучив всю документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом аукционе № 232-ГОРЬК-ДКСС/2013 (далее – открытый аукцион) по строительству объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"» в 2013 году.
Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.
Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.
Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) ознакомилось(ся) с условиями аукционной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.
В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:
результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных ______________ (наименование претендента), а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика, организатора;
за любую ошибку или упущение в представленной __________________ (наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на __________________ (наименование претендента);
аукцион может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию в аукционе без объяснения причин.
В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы обязуемся:
Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. ____ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
Подписать договор(ы) на условиях настоящей аукционной заявки и на условиях, объявленных в аукционной документации.
Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями аукционной документации.
Настоящим подтверждаем, что:
- товары, _______ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ (наименование претендента) согласно передать все права на товары, в случае признания победителем Заказчику;
- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;
- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);
- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена;
- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.
В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование претендента)
___________________________________________
Печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _________ 20__ г.






Приложение № 2
к аукционной документации

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)
Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)
Место нахождения


Почтовый адрес


Номер контактного телефона/факс


В лице директора
_________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Действующего на основании


Зарегистрированное
«____»______________ г. ________________________________________
наименование регистрирующего органа

Регистрационный номер


ИНН


КПП


ОКПО


Расчетный счет


Наименование банка


Корреспондентский счет


БИК


Основной вид деятельности по ОКВЭД (ОКДП)
(указывается код не менее 4 знаков)


Название и адрес филиалов и дочерних предприятий


Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)
(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)

Фамилия, имя, отчество _________________________________
Паспортные данные ____________________________________
_______________________________________________________________
Место жительства______________________________________
Телефон (______) _______________________________________
Факс (______) __________________________________________
Адрес электронной почты [email protected]_____________
Банковские реквизиты___________________________________

Имеющий полномочия действовать от имени претендента ________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО) (печать)










Приложение № 3
к аукционной документации


Обеспечение конкурсной заявки Претендента (залог серьезности намерений)
Бланк Банка ОАО «РЖД»
БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №_____
__________ «__» ________20__ г.
Банк ______________/(адрес), генеральная лицензия ЦБ РФ № _____, к/с _____, БИК _______________, ИНН ___________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________, действующего на основании __________, настоящим, безусловно, гарантирует выполнение обязательств ____________, именуемого в дальнейшем «Принципал», перед ОАО «Российские железные дороги», именуемым в дальнейшем «Бенефициар».
1. В случае если Принципал, выиграет открытый конкурс № _____ (далее - Конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений Нижегородского информационно-вычислительного центра - структурного подразделения Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» в 2012 году, и откажется подписать договор в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подведения итогов открытого конкурса № _________, а также в случае если Принципал отзовет конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок и до дня подведения итогов открытого конкурса № _________, Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму, равную _________ (_________) руб.
2. Платеж будет произведен Гарантом в течение пяти банковских дней после получения первого письменного требования Бенефициара об оплате с заявлением, о том, что Принципал выиграл открытый конкурс № __________ и не подписал договор в соответствии с условиями конкурса или отозвал конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок и до дня подведения итогов открытого конкурса № _________, с приложением доказательств подведения итогов открытого конкурса № _________ или отзыва Принципалом конкурсной заявки.
3. Гарантия вступает в силу с «__» _______ 20__г. и действует по «___»______ 20__ г.
4. Предел ответственности Гаранта по гарантии ни при каких обстоятельствах не может превышать суммы ____________ (___) руб. и будет уменьшаться пропорционально суммам, выплаченным Гарантом по настоящей гарантии.
5. Требование Бенефициара об уплате указанной суммы, содержащее заявление о том, что Принципал в случае победы в открытом конкурсе № _________ отказался заключить договор или отозвал конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок и до дня подведения итогов открытого конкурса № _________, должно быть представлено в письменной форме по адресу: ____________________.
6. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, предусмотренных ст. 376 ГК РФ.
7. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара и /или третьему лицу, независимо от того является ли держателем банковской гарантии правопреемник или сам Бенефициар. Все прочие условия настоящей гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу.
8. Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.
9. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, окончанием указанного в гарантии срока, выполнением Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, а также в других, установленных законодательством случаях.
Председатель правления
Главный бухгалтер Печать
Приложение № 4
к аукционной документации

Перечень банков, чьи банковские гарантии ОАО «РЖД» принимает для обеспечения серьезности намерений при проведении конкурсных процедур

Банк




1
ОАО "Сбербанк России"

2
ОАО "ТрансКредитБанк"

3
ОАО "Газпромбанк"

4
ОАО "Банк ВТБ"

5
ЗАО "Банк ВТБ 24"

6
ОАО АКБ "РОСБАНК"

7
ОАО АКБ "Банк Москвы"

8
ОАО "Россельхозбанк"

9
ЗАО "ЮниКредитБанк"

10
ОАО "Альфа-Банк"

11
ОАО "КИТ финанс ИБ"

12
ООО "Дойче Банк"

13
ОАО "Нордеа Банк"

14
ЗАО "Королевский банк Шотландии"

15
ЗАО "ИНГ Банк (Евразия)"

16
АКБ "Абсолют Банк"

17
ЗАО "Райффайзенбанк"

18
ОАО "НОМОС-Банк"

19
ЗАО "БНП Париба Банк"

20
ОАО "Московский Кредитный Банк"

21
ЗАО КБ "Ситибанк"

22
ОАО "Ханты-Мансийский Банк"

23
ЗАО "Креди Агриколь КИБ"

24
ОАО "МДМ Банк"

25
ОАО "Промсвязьбанк"

26
ОАО "БАНК УРАЛСИБ"

27
ЗАО КБ "Миллениум Банк"

28
ОАО "АК БАРС" Банк

29
ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"

30
ОАО "Банк Зенит"

31
ОАО Банк "Петрокоммерц"

32
ОАО Банк "Возрождение"

33
ОАО Банк "Санкт-Петербург"

34
ОАО "Связь-Банк"

35
ОАО "ОТП БАНК"

36
ОАО АБ "РОССИЯ"

37
ОАО АКБ «РосЕвроБанк»

38
ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга"

39
ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

40
ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"

41
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"

42
ОАО "СКБ-Банк"

43
ОАО "Инвестторгбанк"

44
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»

45
ЗАО "Транскапиталбанк"

46
ОАО "ВБРР"

47
ОАО "Московский Индустриальный банк"

48
ОАО "НОТА-Банк"

49
ООО "Универсальный фондовый банк"

50
ЗАО "Банк Кредит Свисс (Москва)"

51
ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК"

52
ЗАО КБ "ЛОКО-Банк"

53
ОАО АКБ "Банк Китая (ЭЛОС)"*



*- в случае предъявления акционером банка - «Bank of China Limited (BOC Limited)», поручительства за ОАО АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)» на полную сумму гарантии по форме, предварительно согласованной с ОАО «РЖД»
Приложение № 5
к аукционной документации


СПРАВКА
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ШТАТНОЙ СТРУКТУРЕ
Наименование и адрес претендента аукциона: _________________________________
Таблица-1. Основные кадровые ресурсы


п/п
Фамилия, имя, отчество специалиста
Образование, специальность (классная квалификация, разряд)
Должность
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Работа на постоянной основе/Привлечение по гражданско-правовым договорам

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)















Специалисты и работники
















Рабочие


1.













Таблица-2. Всего персонал организации
Группа специалистов
Штатная численность, чел.

Руководящий персонал


Специалисты


Рабочие


Всего, в т.ч. по гражданско-правовым договорам


____________________________________(подпись, М.П.)
____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)



Приложение № 6
к аукционной документации


СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Реквизиты договора
Контрагент
(с указанием филиала, представительства, подразделения которое выступает от имени юридического лица, ИНН, ОГРН, его юридический и фактический адрес, Ф.И.О.руководителя)
Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения)
Сумма договора (в руб., с указанием стоимости в год либо иной отчетный период)
Предмет договора (указываются только договоры по предмету аналогичному предмету аукциона)
Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением претендентом обязательств по договору
Сведения об обоснованности и удовлетворении претендентом требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений

1








2












________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)



«____» _____________ 2013 г.
Приложение №7
к аукционной документации

СВЕДЕНИЯ
О НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ (РЕСУРСОВ)



Наименование
Параметры (мощность, производительность)
Кол-во
Форма привлечения (собственность, аренда, лизинг, субподряд, др.)
Год выпуска
Износ техники, %
Постоянное место
дислокации





























________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 2013 г.



________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 2013г.


Производственные здания и сооружения
(общие сведения)


п/п
Вид (административные здания, цеха, базы, склады и т.д.)
Адрес
Площадь, мощность и др. характеристики
Форма привлечения (собственность, аренда и др.)





















________________________________________________
печать (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 2013г.







Приложение № 8
к аукционной документации




СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ К ПРИВЛЕЧЕНИЮ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(один лист по каждому субподрядчику)
Наименование организации:

Головная фирма
Филиалы и дочерние предприятия

Адрес



Телефон



Факс



Ответственное лицо



Форма (ООО, ЗАО и т.д.)



Уставный капитал



Сфера деятельности



Руководитель:
Дата:
Печать/подпись (субподрядчика)









                                                            ________________________________________________
       печать                                                                                                        (должность, подпись, ФИО)
«____» _____________ 2013 г
Приложение №9
к аукционной документации
ТРЕБУЕМЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО О ДОПУСКЕ К РАБОТАМ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Виды работ по Перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений

2. Подготовительные работы

2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

14. Фасадные работы

14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями

20. Устройство наружных электрических сетей

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

Устройство железнодорожных путей

26.8. Устройство железнодорожных переездов

29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов

29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов







Приложение № 10
к аукционной документации

ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА №_____
(ПРОЕКТ)

г. Нижний Новгород «____» __________2013г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого заместителя начальника Дирекции по строительству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДКСС ОАО «РЖД») Курочкина Валерия Витальевича, действующего на основании Доверенности № НЮ-13/96 от 27.03.2013г., с одной стороны, и _______________________________________________«____________________»,
(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и название юридического лица, соответствующие его уставу)
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________,
(должность, Ф.И.О. – полностью)
действующего на основании _________________________________________________,
(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего
Договора, например: устав, доверенность от __ ______ __ № ___)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению Комплекса работ по строительству объекта:: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"», (далее отдельно – Работы, в совокупности - Комплекс работ) (Бизнес код: 001.2013.10000175, статья ПБ: 201061) (далее - Объект) на Горьковской железной дороге в интересах Горьковской Дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», (далее - эксплуатирующая организация), в составе инвестиционной программы «Мероприятия, связанные с реконструкцией пешеходных мостов и тоннелей (снижение непроизводственного травматизма). Северо-Западный регион» в 2013году.
1.2. Подрядчик обязан осуществлять Работы, включая обеспечение строительства Объекта оборудованием в объеме, поручаемом Заказчиком и пусконаладочные работы собственными силами в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить Комплекс работ и сдать Объект, готовым к эксплуатации, в установленном порядке и в установленный настоящим Договором срок.
Цена работ
2.1. Цена Комплекса работ по настоящему Договору, определенная на основании результатов проведенных ОАО «РЖД» конкурсных процедур (аукцион №___________________, протокол №____ от ___________), составляет __________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%) ___________ руб. ______ копеек (сумма прописью) и отражена в Ведомости договорной цены - Приложение № 1 к настоящему Договору, в том числе:
Общая стоимость Комплекса работ, выполняемых в 2013 году составляет __________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%) ___________ руб. ______ копеек (сумма прописью), в том числе:

- стоимость строительно-монтажных работ составляет ____________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%)___________ руб. ______ копеек (сумма прописью), в том числе:
- затраты на строительство временных зданий и сооружений: __________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%) ___________ руб. ______ копеек (сумма прописью);
- стоимость оборудования составляет __________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%) ___________ руб. ______ копеек (сумма прописью);
- стоимость страхования составляет __________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%) ___________ руб. ______ копеек (сумма прописью).
непредвиденные затраты: __________________ (сумма прописью) руб., кроме того НДС (18%) ______________ руб.____ копеек (сумма прописью), всего с учетом НДС (18%) ___________ руб. ______ копеек (сумма прописью);
2.2. Цена Комплекса работ по настоящему Договору учитывает стоимость всех налогов, включая НДС, материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на Объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением, доставкой на Объект и погрузочно-разгрузочными работами, пусконаладочные работы, затраты на строительство временных зданий и сооружений, комплексное страхование объекта, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, а также все затраты, расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ. Указанные виды затрат компенсируются в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Цена Договора является твердой и неизменной на весь период действия Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.
2.4. В случае прекращения ОАО «РЖД» финансирования по Объекту настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаиморасчетов и оплаты Подрядчику фактически выполненных до момента расторжения настоящего Договора Работ, которые отвечают всем требованиям, предусмотренным нормативными документами и проектно-сметной документацией.
2.5. Выполнение Подрядчиком Комплекса работ, превышающего проектный, без письменного согласования с Заказчиком, лишает его права требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ и возмещения убытков.

3. Обязанности Заказчика
В целях исполнения настоящего Договора Заказчик обязан:
3.1. В случае необходимости передать в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Подрядчику строительную площадку, пригодную для производства Работ на срок их выполнения.
3.2. В случае необходимости передать Подрядчику в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Договора согласования и разрешения соответствующих органов на производство работ, в том числе и в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных коммуникаций, разрешения на вырубку леса, снос строений, разрешение на строительство и другую разрешительную документацию, необходимую для выполнения Комплекса работ.
3.3. Произвести приемку и оплату Комплекса работ, выполненного Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 10 и 11 настоящего Договора.
3.4. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, организацию их эксплуатирующую, а при выполнении указанных Работ Подрядчиком - получить разрешение такой организации и обеспечить с ее стороны надзор за выполнением указанных Работ.
3.5. Осуществлять контроль финансовой дисциплины в рамках настоящего Договора.
3.6. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4. Обязанности Подрядчика
В целях исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:
4.1. Выполнить Комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать соответствующий указанным в проектно-сметной документации показателям Объект Заказчику в установленный срок в надлежащем состоянии.
4.2. Обеспечить: - выполнение Комплекса Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами;
- качественное выполнение Комплекса работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Комплекса работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в сроки и порядке, установленные в разделах 7 и 12 настоящего Договора.
4.3. Обеспечить в ходе осуществления Комплекса работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
4.4. Обеспечить в ходе осуществления Комплекса работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" N 395р от 27.02.2012 г.
4.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке.
4.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
4.7. Вывезти в 15-дневный срок с момента подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (межотраслевая форма КС-14) за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.
4.8. Известить Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
4.9. Провести индивидуальное испытание смонтированного оборудования.
4.10. Немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Комплекса работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты комплекса работ, либо создающих невозможность его завершения в срок.
4.11. Передать Заказчику по окончанию выполнения Комплекса работ исполнительную документацию о выполненных строительных, монтажных, пуско-наладочных работах, а также схемы расположения и каталоги координат, высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период проведения Работ и сохраняемых до их окончания (при необходимости).
4.12. В случае изменения списка привлекаемых субподрядных организаций, указанных в аукционной заявке, в ходе выполнения Комплекса работ по настоящему Договору, Подрядчик до заключения договора субподряда обязан письменно уведомить Заказчика о привлечении к выполнению Работ субподрядной организации с приложением документов, подтверждающих соответствие привлекаемой субподрядной организации требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика. Заказчик вправе запросить у Подрядчика любые сведения, подтверждающие соответствие привлекаемых субподрядных организаций требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика.
Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, не вовлекая во взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика.
4.13. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
4.14. Обеспечить сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения Комплекса работ.
4.15. Нести ответственность за повреждение действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения Комплекса работ в размере причиненного ущерба и затрат необходимых на восстановление поврежденных инженерных коммуникаций, срыв предоставляемых для выполнения работ технологических «окон».
4.16. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Подрядчика, и/или субподрядной организации, Подрядчик обязан незамедлительно известить Заказчика о происшествии и направить в адрес Заказчика материалы расследования в соответствии с Перечнем материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) строительных организаций (Приложение № 3 к настоящему Договору) в течение одних суток после происшествия.
4.17. Обеспечить собственный персонал, а также персонал привлекаемых субподрядных организаций на время проведения Работ сигнальными жилетами желтого цвета, соответствующими ГОСТ Р 12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная повышенной видимости». На сигнальные жилеты со стороны спины должен быть нанесен трафарет, указывающий принадлежность владельца к подрядной организации. При невыполнении условий настоящего пункта бригады Подрядчика или субподрядной организации к производству работ допускаться не будут.
4.18. Предоставлять Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах, в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5. Проектно-сметная документация
5.1. Заказчик передает утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту Подрядчику в двух экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.
5.2. В случае внесения Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию он передает измененную часть проектно-сметной документации в двух экземплярах Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента внесения и утверждения соответствующих изменений.
5.3. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и стоимости, Подрядчик согласовывает с Заказчиком.
Подрядчик при выполнении Комплекса работ не вправе отступать от переданной в соответствии с п.5.1. настоящего Договора проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика.
6. Сроки выполнения Комплекса работ
6.1. Дата начала выполнения Комплекса работ – дата подписания настоящего Договора; дата окончания выполнения Комплекса работ - _____________ 2013 года (указывается число, месяц и год). Промежуточные сроки выполнения Комплекса работ по настоящему Договору определяются в соответствии с календарным графиком производства работ (далее по тексту – График) .
6.2. В случае изменения ОАО «РЖД» лимита финансирования по Объекту, в График вносятся соответствующие изменения, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
6.3. Датой фактического окончания Комплекса работ по Объекту считается дата подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме КС-14 (далее - Акт приемки законченного строительством объекта) и устранения Подрядчиком всех выявленных Заказчиком замечаний.
7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта оборудованием в полном объеме, поручаемом Заказчиком в соответствии с Перечнем оборудования, приобретаемого Подрядчиком – Приложение № 4 к настоящему Договору.
7.2. Цена за единицу оборудования поставки Подрядчика, указанная в перечне оборудования, включает в себя все налоги и затраты, связанные с доставкой оборудования на Объект, стоимости тары и упаковки, заготовительно-складских расходов, стоимости погрузочно-разгрузочных работ и иных расходов Подрядчика, связанных с поставкой оборудования. Указанные затраты отдельно не оплачиваются.
7.3. Факт приобретения и поставки оборудования на место производства Работ оформляется актом по форме ОС-14 и товарной накладной по форме ТОРГ-12. Указанные документы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки передаются на подпись Заказчику.
7.4. Приобретенные строительные материалы и оборудование Подрядчик не вправе использовать на иные цели, кроме целей исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.5. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения Комплекса работ на Объекте, должны иметь соответствующие сертификаты (в случае обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны быть предоставлены по требованию Заказчика не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.
7.6. В случае использования Подрядчиком при выполнении Комплекса работ строительных материалов и оборудования, качество которых не было подтверждено сертификатами и необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены данных строительных материалов и оборудования без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
7.7. В случае признания Заказчиком отдельных Работ, выполненных Подрядчиком, как неудовлетворительных или выполненных с использованием недоброкачественных строительных материалов, Подрядчик обязан исправить их в установленный предписанием Заказчика срок без возмещения понесенных убытков.
В случае неисполнения Подрядчиком указанных обязательств Заказчик вправе для исправления таких Работ привлечь стороннюю организацию за счет Подрядчика.
7.8. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на Объект материалов и оборудования, в том числе в случае, когда поставку оборудования осуществляет Заказчик.
7.9. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего предоставленного для исполнения настоящего Договора оборудования и обязан застраховать его в соответствии с п. 9.2. настоящего Договора.
8. Распределение риска
8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком, в полном объеме лежит на Подрядчике.
8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов и оборудования, в случае их поставки Заказчиком, переходит к Подрядчику с момента подписания им акта по форме ОС-14.
8.3. Использование Заказчиком или эксплуатирующей организацией для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком, либо после приемки этой части Объекта в эксплуатацию в установленном порядке. При возникновении указанных обстоятельств Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору.
8.4. До приемки Объекта Заказчиком и подписания Акта приемки Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта строительства.
9. Страхование
9.1. Подрядчик обязуется на срок действия настоящего Договора заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных с гибелью и/или повреждением имущества, являющегося объектом строительства и с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие проведения строительно-монтажных работ, указанных в настоящем Договоре (далее – Договор страхования).
Страховая сумма Договора страхования устанавливается в размере цены Комплекса работ и стоимости поставленного Подрядчиком оборудования, предусмотренных настоящим Договором (без НДС).
9.2. Подрядчик обязуется заключить договор страхования оборудования, поставленного Заказчиком для использования при проведении строительно-монтажных работ на срок с момента подписания Подрядчиком Акта по форме ОС -14 до окончания действия настоящего Договора
9.3. Подрядчик обязан в срок 30 календарных дней с момента заключения настоящего Договора представить Заказчику доказательства заключения им Договоров страхования (копии договоров и страховых полисов) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках, размерах страховых сумм, а также доказательства вступления Договора в силу.
9.4. Затраты Подрядчика по уплате страховых взносов учтены в цене Комплекса работ в размере 1% от цены Комплекса работ и стоимости оборудования поставки Заказчика.
9.5. Выгодоприобретателем по заключённым договорам страхования в соответствии с настоящим Договором является Подрядчик.
При наступлении страхового случая и получении суммы страхового возмещения, Подрядчик обязуется за счёт данных средств, а при их недостаточности – за собственный счёт выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами сроки. В случае принятия Заказчиком решения о нецелесообразности восстановления Объекта, Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.
9.6. Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
9.7. В случае продления срока действия настоящего Договора по причине несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств, договор страхования подлежит продлению на новый срок за счёт Подрядчика.
9.8. При расторжении настоящего Договора возмещение затрат Подрядчика по уплате страховых взносов прекращается с момента такого расторжения.
По требованию Заказчика Стороны подписывают дополнительное соглашение, определяющее общую стоимость настоящего Договора с учётом суммы затрат на страхование.

10. Сдача и приемка Комплекса работ
10.1. Для обеспечения финансирования строительства Объекта и контроля за фактически выполненными объемами Комплекса работ, Подрядчик ежемесячно предъявляет Заказчику выполненные Работы и смонтированное оборудование. Подрядчик оформляет Акт о приемке выполненных работ по форме КС–2 (Акт по форме КС-2) - не менее чем в четырех экземплярах, Акт смонтированного оборудования по форме ФСУ-3, справку о стоимости выполненных работ по форме КС–3 и Накопительную ведомость, с последующей передачей указанных документов Заказчику не позднее 26 числа отчетного месяца по реестру. Приемка работ за отчетный месяц производится Заказчиком до 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным. Акты по форме КС-2 Подрядчик визирует в эксплуатирующей организации.
Подрядчик ежемесячно предоставляет счет-фактуру на объем выполненных Работ за прошедший месяц.
Прочие затраты, а также затраты на строительство временных зданий и сооружений и непредвиденные затраты, предусматриваемые в соответствующих главах проектно-сметной документации и ведомости договорной цены, учтены в цене Комплекса работ, определенной пунктом 2.1 настоящего Договора и оплачиваются Заказчиком при предъявлении Подрядчиком подтверждающих их фактическое наличие документов (в соответствии с требованием писем №№ ЦУКС М -20/1090 от 01.06.2005 г. и М-20/1095 от 02.06.2005 г).
Возмещение страховых затрат производится пропорционально объёмам выполненных строительно-монтажных работ и поставленного оборудования на основании Справки-расчёта, в которой указывается сумма затрат, предъявленная к возмещению за отчётный период, с приложением документов фактически подтверждающих данные расходы (заверенная копия договора страхования (полиса), копии платёжных поручений, заверенных банком). Возмещаемая сумма расходов по страхованию строительно-монтажных рисков указывается в реестре актов выполненных работ (приложение к форме № КС-3) пропорционально объёмам выполненных работ, учтённых в реестре, по страхованию оборудования – отдельной строкой в справке КС-3.
10.2 Заказчик вправе осуществлять проверку хода выполнения Работ в любое время и на любом участке Работ, известив Подрядчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику все условия для проверки хода выполнения работ.
10.3. В случае выявления фактов несоблюдения Подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут повлечь ухудшение качества Комплекса работ, или иных недостатков, Заказчик выдает Подрядчику предписание об их устранении. При неисполнении Подрядчиком предписания Заказчика последний вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании ст. 715 ГК РФ.
10.4. После завершения выполнения Комплекса работ Подрядчик направляет Заказчику 2 (два) экземпляра исполнительной документации по Объекту в соответствии с п. 4.11 настоящего Договора и согласованное с эксплуатирующей организацией извещение о готовности Объекта к сдаче. Заказчик организует работу комиссии по приемке Объекта в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после получения извещения.
10.5. При сдаче работ Заказчику Подрядчик обязан предоставить Заказчику требования, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Комплекса работ, а также информацию о возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований.
10.6. По результатам работы комиссии подписывается Акт приемки законченного строительством Объекта (межотраслевая форма КС-14).
10.7. Подрядчик обязан осуществлять формирование первичной учетной документации в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 №2688р.
10.8. При предъявлении в адрес Заказчика следующих документов: актов по формам КС-2, справок по форме КС-3, счетов-фактур, актов по форме ОС-14, товарных накладных по форме ТОРГ-12, – в строке «Объект» Подрядчик обязан указывать цифровое значение бизнес-кода Объекта, указанного в п. 1.1. настоящего Договора.
11. Оплата Комплекса работ и взаиморасчеты
11.1. Заказчик принимает и оплачивает Комплекс работ, выполненный Подрядчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией. Оплата Комплекса работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента принятия работ (п. 10.1 настоящего Договора).
11.2. Оплата выполненного Подрядчиком и принятого Заказчиком Комплекса работ производится в объеме до 95% от стоимости Комплекса работ, указанной в п.2.1 настоящего Договора.
Удержанные за текущий год 5 (пять)% от стоимости выполненного Комплекса работ, оплачиваются Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акт приемки законченного строительством объекта, включая время на устранение дефектов, выявленных при приёмке Объекта и возмещения нанесённого ущерба Заказчику или третьему лицу.
11.3. Компенсация удорожания стоимости материалов и конструкций, заработной платы, стоимости машин и механизмов не производится.
11.4. Затраты на строительство временных зданий и сооружений, а также непредвиденные затраты возмещаются при их фактическом наличии у Подрядчика и при наличии сметы, согласованной с балансодержателем, утвержденной Заказчиком и при документальном подтверждении размеров этих затрат за соответствующий период и объем работ в пределах средств, определенных по итогам аукциона.
11.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Комплекса работ по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
11.6. При направлении в адрес Заказчика счетов-фактур, Подрядчик обязан предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи лиц, подписавших счет-фактуру.
11.7. Заказчик имеет право потребовать переоформить документы в случае несоблюдения Подрядчиком требований, изложенных в п.п. 10.7, 10.8 и 11.6. настоящего Договора.
12. Гарантии качества по сданным работам
12.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
12.2. Подрядчик гарантирует соответствие Объекта указанным в проектно-сметной документации показателям, возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.12.3 настоящего Договора, и несет ответственность за отступление от них.
12.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается равным _____ месяцам с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.
12.4. В случае обнаружения в период гарантийной эксплуатации Объекта дефектов, препятствующих его нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком или эксплуатирующей организацией сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего обнаруженные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего письменного извещения Заказчика и/или эксплуатирующей организации. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
12.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
12.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта фиксирующего обнаруженные дефекты, Заказчик составляет односторонний акт, имеющий законную силу.
12.7. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, последний вправе привлечь к данной работе стороннюю организацию и оплатить работу по действующим расценкам. Виновник выявленного дефекта устанавливается экспертной комиссией или Арбитражным судом. Оплата работ осуществляется за счет виновной Стороны.
12.8. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемого оборудования требованиям ТУ.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования устанавливается согласно ГОСТа, ТУ на соответствующий вид Оборудования.
13. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Договора
13.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемого Комплекса работ, соблюдением сроков их выполнения (Графика), соответствия применяемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора.
13.2. Заказчик, в целях осуществления контроля и технического надзора за выполняемыми Работами, вправе заключать договор оказания услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемого Комплекса работ с организацией или физическим лицом (далее – представитель Заказчика), известив об этом Подрядчика.
13.3. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику и представителю Заказчика беспрепятственный доступ на строительную площадку в любое время в течение производства Работ.
13.4. Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается ход фактического производства Работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет копию журнала производства работ вместе с первичными учетными документами за отчетный период.
13.5. При осуществлении контроля ведения работ ни Заказчик, ни представитель Заказчика не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
14. Изменение условий Договора
14.1. В случае неисполнения Заказчиком в срок обязательств, предусмотренных настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Комплекса работ Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Комплекса работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. В случае возникновения у Подрядчика дополнительных расходов, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчиком, первый обязан незамедлительно письменно сообщить Заказчику размер таких расходов и предоставить соответствующие подтверждающее документы, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
14.2. В случае принятия Заказчиком решения о приостановке Работ Объекта или его консервации Заказчик обязан не мене чем за 10 (десять) календарных дней до момента приостановления Работ или консервации Объекта направить соответствующее уведомление Подрядчику. Подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить производство Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки физических объемов, выполненных на момент приостановления работ, а также акты сверок взаиморасчетов. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме подтвержденные актами сверки Работы, выполненные до момента приостановления, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента их приостановления. Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и цену консервации Объекта в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, на основании которого Подрядчик обязан надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязан оплатить работы по консервации.
15. Обстоятельства непреодолимой силы
15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием чрезвычайных, непредвиденных и непреодолимых при данных условиях природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
15.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 10-дневный срок. После чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения Работ и подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, либо инициировать процедуру расторжения настоящего Договора согласно п. 18.3 настоящего Договора.
15.3. В случае, если Стороны пришли к согласию, что Работы могyт быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
16. Имущественная ответственность Сторон
16.1. Заказчик в случае нарушения нижеприведенных обязательств в соответствии с настоящим Договором уплачивает Подрядчику:
за задержку расчетов за выполненные Работы – пеню в размере 0,01% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня после предъявления счета, но не более 10 % от суммы подлежащей оплате.
16.2. Подрядчик в случае нарушения нижеприведенных обязательств в соответствии с настоящим Договором уплачивает Заказчику:
за нарушение сроков сдачи Работ текущего года до 30 (тридцати) дней, в том числе за окончание выполнения Работ по Объекту после установленного срока, по вине Подрядчика - штраф в размере 1,0 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждые 10 (десять) дней просрочки, а свыше 30 (тридцати) дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 2,0 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;
за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества и строительного мусора – штраф в размере 3000,00 (три тысячи) рублей за каждый день просрочки;
за превышение установленных актом фиксации дефектов сроков устранения дефектов в Работах и конструкциях – штраф в размере 0,1 % от цены Комплекса работ по настоящему Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от цены Комплекса работ по настоящему Договору;
за повреждение объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, сооружений, устройств, механизмов и оборудования сетей электроснабжения, связи, кабелей СЦБ на железных дорогах, действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне проведения работ, сумму в размере причиненного ущерба и затрат необходимых на их восстановление.
16.3. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы неустойки, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 30 календарных дней со дня получения Стороной претензии (уведомления).
16.4. Уплата пени и штрафов, а также возмещение убытков, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
16.5. Подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения работниками Подрядчика, третьими лицами повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, кабелей СЦБ на железных дорогах, а также иного имущества ОАО «РЖД», расположенного в пределах территории, на которой производятся Работы с момента предоставления строительной площадки Подрядчику для начала производства Работ и до передачи законченного строительством Объекта от Подрядчика к Заказчику. При выявлении случаев повреждений Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика и в согласованный с Заказчиком срок за собственный счет устранить выявленные повреждения либо возместить Заказчику расходы на приобретение материалов и (или) оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимости Работ по устранению повреждений, выполняемых привлеченной Заказчиком организацией.
17. Внесение изменений в Договор
17.1.Заказчик вправе вносить изменения в объемы Комплекса работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проектную документацию, по которой ведутся Работы. В случае необходимости внесения таких изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение с указанием:
изменить характер, качество или вид соответствующей работы;
выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения Комплекса работ по Объекту.
17.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, непредусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
18. Разрешение споров между Сторонами
18.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы либо Комплекса работ в целом и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, Заказчик, в случае, если экспертиза назначена по его требованию, компенсирует Подрядчику понесенные расходы в полном объеме, либо, в случае, если экспертиза назначена по соглашению Сторон – в размере 50%.
18.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в порядке, предусмотренном п.п. 18.1 и 18.2 настоящего Договора, то он разрешается в Арбитражном суде Нижегородской области.
18.4. В случае отказа Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе привлечь к устранению дефектов другую организацию с последующим обращением в судебные органы для возмещения Подрядчиком понесенных затрат в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Прекращение договорных отношений
19.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения Подрядчику убытков, обусловленных прекращением договорных отношений до завершения Работ, в случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения Комплекса работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Комплекса работ, влекущих увеличение срока исполнения настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- если исправление некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- аннулирования у Подрядчика свидетельств о допуске к выполнению работ, входящих в комплекс по настоящему Договору, выданные саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у Подрядчика других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Комплекса работ;
- нарушения Подрядчиком условий финансово - коммерческого предложения;
- неоднократных нарушений Подрядчиком условий Договора и неисполнения указаний Заказчика, либо представителя Заказчика, направленных Подрядчику в форме предписания или записи в журнале производства Работ;
- выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений с представителем Заказчика;
- несоблюдением Подрядчиком или субподрядными организациями, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения отдельных специальных Работ, требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти;
- объявления Подрядчика банкротом в установленном действующим законодательством порядке, наложения ареста на его имущество и блокирование расчетных счетов, введения внешнего управления.
19.2. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случае финансовой несостоятельности Заказчика.
19.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения, указанной в уведомлении.
19.4. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон, выполненные Работы передаются Заказчику в соответствии со статьей 10 настоящего Договора и производится сверка взаиморасчетов между Сторонами.
19.5. При расторжении настоящего Договора на основании п.п. 19.1. и 19.2. Стороны в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения уведомления о расторжении производят взаиморасчеты на основании актов сверок.
20. Особые условия
20.1. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 лет после его прекращения обеспечить охрану полученной в рамках настоящего Договора информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
20.2. Информация конфиденциального характера в рамках настоящего Договора должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
20.3. Стороны обязуются не передавать оригиналы или копии документов, полученных одной Стороной от другой в рамках настоящего Договора третьей стороне без предварительного письменного согласия передавшей документы Стороны.
20.4. Сторона, допустившая нарушения условий настоящего раздела Договора, обязана возместить причиненные другой Стороне убытки в полном объеме.
21. Общие условия
21.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
21.2. Подрядчик не имеет права каким-либо образом отчуждать или передавать строящийся или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на его строительство или отдельные ее части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
21.3. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме, отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телеграфным или факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
21.4. Обо всех изменениях почтового адреса, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, включая случаи, когда адресат по этому адресу более не находится.
21.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации, а так же субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется строительство Объекта, нормативными документами ОАО «РЖД».
21.6. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.
21.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Приложения к настоящему Договору:
1. Ведомость договорной цены – Приложение № 1.
2. Календарный график производства Комплекса работ - Приложение № 2.
3. Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) строительных организаций – Приложение № 3.
4. Перечень оборудования, приобретаемого Подрядчиком – Приложение № 4.

22. Местонахождение и платежные реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727, КПП 997650001


Местонахождение: 107174, г. Москва,
ул. Новая Басманная, дом 2
Дирекция по строительству сетей связи - филиал ОАО «РЖД»
ИНН 7708503727, КПП 770802011
Факт. Адрес: 105082, Москва, Переведеновский
пер., д. 13, стр. 16
Адрес для почтовых отправлений: 107174,
Москва, ул. Новая Басманная, дом 2
Р/с 40702810900156003023 в ОАО «ТрансКредитБанк», Москва
К/с 30101810600000000562
БИК 044525562
ОКПО ОАО «РЖД» - 00083262 ОКПО 18346064
ОГРН 10377398772
Конт. Телефон: ДКСС (499)262-19-61, Тел./факс (499)262-02-50
Горьковская дирекция по капитальному строительству структурное подразделение ДКСС - филиал ОАО «РЖД»
Факт. Адрес: 603002, Н.Новгород, ул. Советская, дом 9
Р/с 40702810704056003039 в филиале «ТрансКредитБанка» в г. Нижний Новгород
К/с 30101810100000000843
БИК 042202843, ИНН 7708503727, КПП 525745080,
ОГРН 1037739877295, ОКПО 01096700, ОКВЭД 74.20.1
Горьковская ДКС Тел/факс (831)248-47-04
Место нахождения:
Адрес почтовый:
ИНН
КПП
Р/с
К/с
БИК
ОГРН
ОКПО
Конт. Телефон:
Тел./факс
Электронный адрес:


Заказчик
Подрядчик

Первый заместитель начальника Дирекции по строительству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДКСС ОАО «РЖД»)



__________________________ /Курочкин В.В./

_______________________ /_______________/


Приложение № 1
К Договору строительного подряда

№ ________________ от «______» ____________2013 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ


на строительство объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"»

№ п/п
№№ объектных, локальных смет и расчетов
Наименование работ и затрат
Сметная стоимость объекта (тыс. руб.)
Стоимость выполняемых работ в 2013 г. (тыс. руб.)

 
 
 
СМР
ПРОЧИЕ
ВСЕГО
СМР
ПРОЧИЕ
ВСЕГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9













Итого без НДС







 
 
НДС
 
 
 
 

 

 
 
Итого в текущих ценах с НДС
 
 
 
 
 
 



Заказчик
Подрядчик

Первый заместитель начальника Дирекции по строительству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДКСС ОАО «РЖД»)




__________________________ /Курочкин В.В./


_______________________ /_______________/










Приложение № 2
К Договору строительного подряда

№ ________________ от «______» ____________2013 г.


Календарный график выполнения работ
№/№ п/п
Наименование
объекта
Стоимость работ
График производства работ




2 квартал
3 квартал
4 квартал
ВСЕГО

1







 
ИТОГО:







Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Сторонами настоящего Договора.
Срок окончания выполнения работ до _________ 2013 года.
Примечание: При формировании приложения №2 к договору необходимо график производства работ предоставлять помесячно по указанной форме
Заказчик
Подрядчик

Первый заместитель начальника Дирекции по строительству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДКСС ОАО «РЖД»)




__________________________ /Курочкин В.В./


_______________________ /_______________/




Приложение №4
К Договору строительного подряда

№ ________________ от «______» ____________2013 г.


Перечень оборудования, приобретаемого подрядчиком

№ п/п
Наименование оборудование
Код
Тип, марка
ГОСТ
№ Чертежа
Ед. измерения
Кол-во
Цена за единицу (без НДС), руб.
Цена за единицу (с НДС), руб.
Сумма с НДС (руб)
Срок поставки год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

 

 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








ИТОГО
 
 
 









НДС-18%
 
 
 









ИТОГО с НДС-18%
 
 
 


Заказчик
Подрядчик

Первый заместитель начальника Дирекции по строительству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДКСС ОАО «РЖД»)


__________________________ /Курочкин В.В./
_______________________ /_______________/



Приложение № 3
К Договору строительного подряда

№ ________________ от «______» ____________2013 г.



Перечень материалов для расследования случаев браков в работе железных дорог по вине (или с участием) подрядчика и/или субподрядных организаций
(повреждения пути, устройств СЦБ, связи, энергоснабжения)


Подробное сообщение о произошедшем случае брака в работе железных дорог, с указанием участников происшествия.
Схема взаимодействия участников строительства (все договоры, в том числе на выполнение субподрядных работ).
Схема места происшествия.
Протоколы разбора (все).
Выписка из журналов: ДУ46, либо ДУ-58 (журнал диспетчерских распоряжений).
Проект производства работ.
Акт с места происшествия.
Акт- допуск.
Наряд-допуск.
Аттестация участников происшествия.
Инструкция по охране труда (по профессии или по виду работ).
Объяснительные записки.
Приказы подрядных организаций с наказанием виновных.
Мероприятия по предотвращению нарушения нормальной работы технических средств железных дорог при строительстве.
Отчет об исполнении предъявленных санкций.


Заказчик
Подрядчик



Первый заместитель начальника Дирекции по строительству сетей связи - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ДКСС ОАО «РЖД»)






__________________________ /Курочкин В.В./


_______________________ /_______________/
















Приложение № 11
к аукционной документации

Расписка о получении документов
на участие в открытом аукционе № ______

г. Нижний Новгород «____» ____________ 20__ г.

Настоящая расписка о получении документов на участие в открытом аукционе №232-ГОРЬК-ДКСС/2013 на право заключения договора на строительство объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"» в 2013 году составлена о том, что организатор - Нижегородское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД» принял, а Претендент ____________ передал документы в соответствии с пунктом 3.1 аукционной документации для участия в открытом аукционе №232-ГОРЬК-ДКСС/2013 на право заключения договора на строительство объекта: «Пешеходный мост на 915 км ПК3 станции Оричи Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"» в 2013 году.

Перечень документов:
№ п/п
Наименование документа
Кол-во страниц

1.
Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее дня размещения извещения о проведении аукциона в соответствии с требованиями п.1.1.10 настоящей аукционной документации налоговыми органами по форме, утвержденной приказом ФНС России от 21 января 2013 года №ММВ-7-12/22» с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал либо нотариально заверенная копия)


2.
Обеспечение аукционной заявки, оформленное в соответствии с требованиями аукционной документации
(Банковская гарантия №______ от ______)



Рассмотрение представленных документов, их содержания и оценка их соответствия требованиям, изложенным в аукционной документации, осуществляется в составе аукционной заявки (наименование претендента) в порядке, предусмотренном аукционной документацией.

Принял ___________________________

Сдал ____________________________

Нижегородское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД»
От имени претендента


 PDF - Portable Document Format (открытый стандарт ISO 32000) - кроссплатформенный формат электронных документов, разработанный фирмой Adobe Systems Incorporated.
 DPI – Dots per inch – количество точек на линейный дюйм.









13 PAGE \* MERGEFORMAT 141415


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14115


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215

13PAGE 15










Приложенные файлы

  • doc 82429332
    Размер файла: 711 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий